商品房预售合同纠纷 （2019）闽02民终381号

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条规定：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。”《中华人民共和国消防法》第十三条规定：“依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”双方签订的《商品房买卖合同》第八条交付条件中亦规定：“该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格”，讼争房产于2017年1月16日通过五方验收合格，2017年6月7日通过消防验收合格，已经符合法定及约定的交房条件，王其坤主张讼争房产未取得规划验收及未取得竣工验收备案证明书、房产实测成果报告不符合交付条件并无依据，对此不予采信。故认定讼争房产自2017年6月7日起符合交付条件。逾期交房的截止时间，如前所述，讼争房产在2017年6月7日已经符合交房条件，王其坤确认开发商通知于2017年6月10日至2017年6月11日前交房，王其坤在指定的交房时间内收房，故认定逾期交房的截止时间应计算至实际收房日即2017年6月10日。 二、关于开发商可延期交房天数的认定。 中澳城公司主张，根据双方签

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条规定：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。”《中华人民共和国消防法》第十三条规定：“依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”双方签订的《商品房买卖合同》第八条交付条件中亦规定：“该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格”，讼争房产于2017年1月16日通过五方验收合格，2017年6月7日通过消防验收合格，已经符合法定及约定的交房条件，王其坤主张讼争房产未取得规划验收及未取得竣工验收备案证明书、房产实测成果报

福建省厦门市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽02民终381号 上诉人（原审原告）：王其坤，男，1984年1月5日出生，汉族，住福建省长汀县。 委托诉讼代理人：曾玉玲，福建知圆律师事务所律师。 上诉人（原审被告)：厦门中澳城房地产开发有限公司，住所地厦门市翔安区新圩镇庄垵村松兜路**之七。 法定代表人：万志萍，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：俞桂莲，福建尚圭律师事务所律师。 委托诉……