建设工程施工合同纠纷 （2013）平民三终字第563号

叶舞高速公司与凯达建筑公司签订的焦（作）桐（柏）高速公路叶县至舞钢段房建工程合同，是双方的真实意思表示，双方均应按照合同履行权利义务。招标文件等构成合同的组成部分。凯达建筑公司已经按合同约定交付了履约保证金、附加履约担保金，安全风险抵押金的相关款项，焦（作）桐（柏）高速公路叶县至舞钢段已经于2010年12月26日建成通车，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。按照上述法律规定，涉案工程已经于2010年12月26日完工。工程完工后，叶舞高速公司应及时对工程组织验收，时至今日，发包人叶舞高速公司并未就涉案工程质量提出异议，也未出具相关验收报告，应推定涉案工程符合相关质量标准，依照招标文件中专用合同条款关于履约担保和附加履约担保的规定，叶舞高速公司应予退还所收取的履约保证金和附加履约担保金。叶舞高速公司所提供的委托支付证明涉及其与凯达建筑公司之间的工程款结算，可在本院另一案件中一并解决。在二审诉讼中，叶舞高速公司认可收取凯达建筑公司安全风险抵押金，且凯达建筑公司在工程建设

叶舞高速公司与凯达建筑公司签订的焦（作）桐（柏）高速公路叶县至舞钢段房建工程合同，是双方的真实意思表示，双方均应按照合同履行权利义务。招标文件等构成合同的组成部分。凯达建筑公司已经按合同约定交付了履约保证金、附加履约担保金，安全风险抵押金的相关款项，焦（作）桐（柏）高速公路叶县至舞钢段已经于2010年12月26日建成通车，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。按照上述法律规定，涉案工程已经于2010年12月26日完工。工程完工后，叶舞高速公司应及时对工程组织验收，时至今日，

河南省平顶山市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）平民三终字第563号上诉人（原审被告）平顶山叶舞高速公路有限责任公司。委托代理人李东亮，男，1977年11月30日出生。委托代理人赵朝阳，河南物华律师事务所律师。被上诉人（原审原告）河南省凯达建筑有限公司。委托代理人艾玉钦，男，1949年7月8日出生。委托代理人潘天伟，河南大乘律师事务所律师。上诉人平顶山叶舞高速公路有限责任公司（以下简称叶舞……