建设工程施工合同纠纷 （2017）冀08民终3998号

通常情况下，一个工程是由许多单项工程组成的，每个单项工程具有相对的独立性，每个单项工程的实际竣工时间也是可以确定的。从民法的公平原则考虑，发包方擅自使用了其中部分单项工程，那么发包方应承担擅自使用该部分单项工程所带来的法律后果。所以对发包方擅自使用整体工程中的部分单项工程，应把擅自使用部分单项工程的时间视为该部分单项工程的竣工日期，不应将整个工程的竣工日期视为部分单项工程的竣工日期，因此原审法院确认上诉人所施工工程的竣工日期有误，同时本案还存在支付工程款数额不确定等问题。故原审判决认定事实不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销河北省隆化县人民法院（2016）冀0825民初817号民事判决；二、本案发回河北省隆化县人民法院重审。上诉人殷凌云预交的二审案件受理费25613.32元予以退回。审判长　　程中平审判员　　周亚秋审判员　　李　莉二〇一七年十二月二十八日书记员　　刘明喆 关注

通常情况下，一个工程是由许多单项工程组成的，每个单项工程具有相对的独立性，每个单项工程的实际竣工时间也是可以确定的。从民法的公平原则考虑，发包方擅自使用了其中部分单项工程，那么发包方应承担擅自使用该部分单项工程所带来的法律后果。所以对发包方擅自使用整体工程中的部分单项工程，应把擅自使用部分单项工程的时间视为该部分单项工程的竣工日期，不应将整个工程的竣工日期视为部分单项工程的竣工日期，因此原审法院确认上诉人所施工工程的竣工日期有误，同时本案还存在支付工程款数额不确定等问题。故原审判决认定事实不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销河北省隆化县人民法院

河北省承德市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）冀08民终3998号上诉人（原审原告）：殷凌云，女，1965年8月15日出生，汉族，现住四川省渠县。委托诉讼代理人：毕阿鹏，河北山庄律师事务所隆化分所律师。委托诉讼代理人：孙浩，男，1987年3月3日出生，汉族，现住河北省保定市满城县。被上诉人（原审被告）：承德裕景房地产开发有限公司，住所地隆化县茅荆坝乡茅荆坝村。法定代表人：陈书国，董事长。委……