建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁01民终6203号

“罚款”系违约金性质，也应在本案中进行相应的调整，但是一审法院对此没有涉及，势必增加当事人的诉累。综上，一审法院认定事实有遗漏，请求依法撤销一审判决后改判。卓奇公司辩称，一审判决事实认定清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。卓奇公司向一审法院起诉请求：1.责令被告偿还原告剩余工程款67600元；2.涉案费用由被告承担。一审法院认定事实：2019年8月16日，银冠公司（甲方，发包方）与卓奇公司（乙方，承包方）订立《钢结构景观桥制作安装合同》。主要内容为：第一条工程概况工程名称：台湾不夜城街头游园街角景观桥；工程地点：济南市章丘区台湾不夜城；工程内容及承包范围：钢结构桥梁及桥面钢护栏、包工包料；工程造价：168000元（一次性包干，不含土建及预埋基础部分。）第四条工程工期1、开工日期2019年8月17日，竣工日期2019年9月3日，本工程有效工期18天，阴雨天除外。8月30日完成主桥施工，可以提供甲方进场铺贴石材。逾期未完成桥面施工，给予每天贰万元处罚。2、开工日期以实际开工日期为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方在2019年8月17日内进驻现场

“罚款”系违约金性质，也应在本案中进行相应的调整，但是一审法院对此没有涉及，势必增加当事人的诉累。综上，一审法院认定事实有遗漏，请求依法撤销一审判决后改判。卓奇公司辩称，一审判决事实认定清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。卓奇公司向一审法院起诉请求：1.责令被告偿还原告剩余工程款67600元；2.涉案费用由被告承担。一审法院认定事实：2019年8月16日，银冠公司（甲方，发包方）与卓奇公司（乙方，承包方）订立《钢结构景观桥制作安装合同》。主要内容为：第一条工程概况工程名称：台湾不夜城街头游园街角景观桥；工程地点：济南市章丘区台湾不夜城；工程内容及承包范围：钢结构桥梁及桥面钢护栏、包工包

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁01民终6203号上诉人（原审被告）：章丘银冠房地产开发有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：潘传荫，董事长。委托诉讼代理人：王军，山东鲁明律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙萍，山东鲁明律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：济南卓奇钢结构工程有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：程彦彬，总经理。上诉人章丘银冠房地产开发有限公司（以下简……