装饰装修合同纠纷 （2019）黔27民终2376号

宏图装饰公司与张涛签订的《装饰装修施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、法规的强制性规定，合同依法成立有效，对双方当事人具有法律约束力，合同各方应依约履行各自的义务。一、关于本诉部分：庭审中，双方一致认可装修房屋已于2019年1月底交付，即可以认定装修房屋竣工移交时间为2019年1月31日，故张涛应支付尚欠宏图装饰公司的装修工程款50000元；房屋移交张涛后，张涛至今未支付尚欠款项，应承担逾期付款的违约责任，故以未付款50000元为基数，参照年利率24%标准计算，即从2019年1月31日起付至装修工程款付清之日止。二、关于反诉部分：庭审中，宏图装饰公司对该房屋在装修中存在地脚线多处开裂、燃气灶面板破裂、木地板凹凸不平、弱电箱安装不规范、厕所干湿区不符合要求、门碰不粘合等问题表示认可，故宏图装饰公司应承担修复或赔偿责任，鉴于张涛已经入住，考虑由宏图装饰公司作出赔偿后由张涛自行修复为宜，故酌定由宏图装饰公司赔偿张涛房屋装修修复费20000元。在施工过程中，由于宏图装饰公司的木工没有按期进场，导致工期延迟，对此，宏图装饰公司应承担延期完工的违约责任，双方一致认可装修房屋已于2

宏图装饰公司与张涛签订的《装饰装修施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、法规的强制性规定，合同依法成立有效，对双方当事人具有法律约束力，合同各方应依约履行各自的义务。一、关于本诉部分：庭审中，双方一致认可装修房屋已于2019年1月底交付，即可以认定装修房屋竣工移交时间为2019年1月31日，故张涛应支付尚欠宏图装饰公司的装修工程款50000元；房屋移交张涛后，张涛至今未支付尚欠款项，应承担逾期付款的违约责任，故以未付款50000元为基数，参照年利率24%标准计算，即从2019年1月31日起付至装修工程款付清之日止。二、关于反诉部分：庭审中，宏图装饰公司对该房屋在装修中存在地脚线

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔27民终2376号 上诉人（原审被告、反诉原告）：张涛，男，汉族，1976年8月30日出生，住贵州省都匀市。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：都匀市宏图装饰工程有限公司，住所贵州省都匀市剑江中路西苑伊甸园C栋1层35号。 法定代表人：雷彬，该公司总经理。 上诉人张涛因与被上诉人都匀市宏图装饰工程有限公司（以下简称宏图装饰公司……