建设工程施工合同纠纷 （2016）辽01民终1625号

承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的《建设工程施工合同》应当认定无效。本案中，原告与告辛富德签订《施工合同协议书》因原告不具有施工资质，应认定为无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。案涉工程虽尚未完工，但原、被告双方均陈述系开发商原因，即非原告造成工程停工，无法验收，约定的施工期限2009年8月17日至9月30日已届满，原告主张被告辛富德支付工程款，应予支持。关于应付工程款数额的问题。因合同中约定了承包价格，故参照合同约定支付工程价款。合同约定留10%的保证金，主体验收后一次付清，现主体无法验收非原告原因，且工期已届满多年，保证金现应支付给原告。关于双方有争议的钢筋连接电渣压力焊部分，因为在合同中未约定，原告主张系其施工，但未提供相关的证据，原审法院对该主张不予支持。关于尚未施工的地沟及台价是包含在合同中的问题，因合同中未写明包含该部分，原、被告亦未提供其他证据予以证明，故原审法院认定未施工的地沟及台价不包含在合同中。综上，根据鉴定报告，原告施工部分的工程价款应为：以实际工程量执行建设工程计价定额（2008）

承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的《建设工程施工合同》应当认定无效。本案中，原告与告辛富德签订《施工合同协议书》因原告不具有施工资质，应认定为无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。案涉工程虽尚未完工，但原、被告双方均陈述系开发商原因，即非原告造成工程停工，无法验收，约定的施工期限2009年8月17日至9月30日已届满，原告主张被告辛富德支付工程款，应予支持。关于应付工程款数额的问题。因合同中约定了承包价格，故参照合同约定支付工程价款。合同约定留10%的保证金，主体验收后一次付清，现主体无法验收非原告原因，且工期已届

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书[2016]辽01民终1625号上诉人（原审被告）：辛富德，男，1954年11月20日出生，汉族，现住沈阳市于洪区黑山路**号。委托代理人：马洪博，系辽宁兴桓律师事务所律师。上诉人（原审原告）：冯积贵，男，1964年8月7日出生，汉族，现住辽宁省朝阳县大庙镇卧佛头沟村第*组。委托代理人：叶玉华，男，1962年11月4日出生，汉族，现住沈阳市沈河区南山东堡路……