建设工程施工合同纠纷 （2018）豫05民初337号

原告不能证明已提交给林州林能公司，不能作为工程款结算的依据，故不予采信；2、对原告提交的2014年11月至2017年10月未载有价款的工程签证单，均有林州林能公司加盖的公章及项目经理任月坤的签字，本院对真实性予以确认；3、对林州林能公司提交的2014年12月、2015年6月两份监理报告，虽然载明施工单位为河北盛源建筑安装工程有限公司，但与原告提交的有双方签字盖章的同时间段工程签证单记载的施工单位相矛盾，不予采信；4、对原告提交的中标通知书，落款时间为2015年10月9日，而原告在2014年11月就已进场施工，即使中标通知书真实，也是属于先定后招的虚假招标行为，不予采纳。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年11月2日，原告河北建设集团与被告林州林能公司、被告英利光伏公司签订《河南林州30兆瓦光伏发电项目工程施工总承包合同》，由原告承建被告林州林能公司开发的林州东岗30MWp光伏发电项目，约定：1、工期。开工日期2015年10月15日，竣工日期2016年3月31日。2、签约合同价款。固定单价为1.47元/Wp,数量30000000Wp,暂定总金额4410万元。工程

原告不能证明已提交给林州林能公司，不能作为工程款结算的依据，故不予采信；2、对原告提交的2014年11月至2017年10月未载有价款的工程签证单，均有林州林能公司加盖的公章及项目经理任月坤的签字，本院对真实性予以确认；3、对林州林能公司提交的2014年12月、2015年6月两份监理报告，虽然载明施工单位为河北盛源建筑安装工程有限公司，但与原告提交的有双方签字盖章的同时间段工程签证单记载的施工单位相矛盾，不予采信；4、对原告提交的中标通知书，落款时间为2015年10月9日，而原告在2014年11月就已进场施工，即使中标通知书真实，也是属于先定后招的虚假招标行为，不予采纳。根据当事人陈述和经审查确

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫05民初337号原告：河北建设集团安装工程有限公司，住所地河北省保定市竞秀区向阳南大街859号中诚商务中心10层。法定代表人:郭伟，该公司董事长。委托诉讼代理人：曾红，河北金房律师事务所律师。委托诉讼代理人：王占军，河北金房律师事务所律师。被告：林州林能绿色电力开发有限公司，住所地河南省林州市东岗镇岩峰街25号。法定代表人：孙金套，该公司执行……