建设工程施工合同纠纷 （2015）张商终字第180号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。合同的当事人应当按照合同的约定，全面履行自己的义务。公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。上诉人张家口康乾机械有限公司与被上诉人北京东方诚国际钢结构工程有限公司签订的施工承包合同及补充协议是双方当事人的真实意思表示，合法有效，本院予以确认。被上诉人北京东方诚国际钢结构工程有限公司应按合同约定完成新建厂区钢结构工程。被上诉人北京东方诚国际钢结构工程有限公司逾期交付工程，未按合同约定交付建筑施工设计蓝图，承接的厂房隔墙未予完成属违约。该工程虽未竣工验收，但上诉人张家口康乾机械有限公司自认已投入使用，应视为已验收交付，上诉人张家口康乾机械有限公司应承担给付剩余工程款的责任。上诉人张家口康乾机械有限公司提交的租赁合同书，从该合同的内容中看不出其租用房屋的用途是为了存放设备，故其以被上诉人北京东方诚国际钢结构工程有限公司延误工期造成续租场地，租金损失20万元的证据不足，本院不予采信。关于上诉人张家口康乾机械有限公司主张的找其他公司制作图纸花费9.1万元，由于提供设计图纸是被上诉人北京东方诚国际钢结构工程有限公司的附随义务，在其实际使用该

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。合同的当事人应当按照合同的约定，全面履行自己的义务。公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。上诉人张家口康乾机械有限公司与被上诉人北京东方诚国际钢结构工程有限公司签订的施工承包合同及补充协议是双方当事人的真实意思表示，合法有效，本院予以确认。被上诉人北京东方诚国际钢结构工程有限公司应按合同约定完成新建厂区钢结构工程。被上诉人北京东方诚国际钢结构工程有限公司逾期交付工程，未按合同约定交付建筑施工设计蓝图，承接的厂房隔墙未予完成属违约。该工程虽未竣工验收，但上诉人张家口康乾机械有限公司自认已投入使用，应视为已验收交付，上诉人张家口康乾机械有

河北省张家口市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）张商终字第180号上诉人（原审被告、反诉原告）张家口康乾机械有限公司。法定代表人秦和平。委托代理人窦海涛。委托代理人胡中正。被上诉人（原审原告、反诉被告）北京东方诚国际钢结构工程有限公司。法定代表人多跃刚。委托代理人赵素玲。上诉人张家口康乾机械有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服河北省张家口市下花园区人民法院（2014）下商初字第267号……