建设工程施工合同纠纷 （2019）湘02民初63号

本案系建设工程施工合同纠纷，争议焦点为：一、涉案两份合同的效力如何？二、涉案工程造价如何确认？三、被告是否应承担延期付款利息和违约金责任及原告是否应承担延期竣工的违约责任？ 一、关于涉案合同效力的认定 2010年3月28日，原、被告签订《建设工程施工合同》并于2011年7月10日签订备案合同，对于该合同及备案合同的效力，本院认为均属于无效合同，理由如下：首先，依照《中华人民共和国招投标法》第三条第（一）项规定的必须招投标项目包含“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”，和《工程建设项目招投标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会3号令）第一条规定“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目范围包括：……（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目”，以及第七条规定“本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招投标：……（四）、单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定标准，但项目总投资额在3000

本案系建设工程施工合同纠纷，争议焦点为：一、涉案两份合同的效力如何？二、涉案工程造价如何确认？三、被告是否应承担延期付款利息和违约金责任及原告是否应承担延期竣工的违约责任？ 一、关于涉案合同效力的认定 2010年3月28日，原、被告签订《建设工程施工合同》并于2011年7月10日签订备案合同，对于该合同及备案合同的效力，本院认为均属于无效合同，理由如下：首先，依照《中华人民共和国招投标法》第三条第（一）项规定的必须招投标项目包含“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”，和《工程建设项目招投标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会3号令）第一条规定“关系社会公共利益、公众安

湖南省株洲市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘02民初63号 原告：湖南省第五工程有限公司，住所地：湖南省株洲市芦淞区建设中路28号。 法定代表人：叶有泉，该公司董事长。 委托诉讼代理人：熊省龙，系湖南一星（株洲）律师事务所律师，代理权限：特别授权。 委托诉讼代理人：马国恩，系该公司项目部经理，代理权限：一般代理。 被告：湖南嘉茂房地产开发有限公司，住所地：湖南省醴陵市文化北路（都汇……