装饰装修合同纠纷 （2021）赣05民终95号

本案属装饰装修合同纠纷。袁乔与盈盛公司签订《工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，属合法有效的合同，双方应恪守合同约定。根据《工程施工合同》约定：“工期为120天（自2019年3月25日起至2019年7月25日止）”和“乙方需按本合同规定的时间完工并经甲方验收合格后交付给甲方，因乙方原因造成的工期拖延，乙方须付给甲方违约金，如逾期完成，乙方须支付违约金，以合同总造价的每天0.1%计（工期顺延承担除外）”，盈盛公司于2019年12月20日将已装修的房屋交付给袁乔，盈盛公司应支付袁乔违约金11,100元（按合同总价款75,000元，从2019年7月26日算至2019年12月20日），故对袁乔要求盈盛公司赔偿逾期违约款25,125元（每天按合同总造价的0.1%计算，自2019年7月26日起至2020年6月25日止），并支付自2020年6月26日起至交房之日止的违约金（以75,000元为基数按0.1%的日利率计算）的诉讼请求，一审法院予以部分支持。根据《工程施工合同》约定：“补充约定：1.赠送55寸康佳彩电一台；2.赠送美的1.5P空调一台；3.赠送净水机一套（

本案属装饰装修合同纠纷。袁乔与盈盛公司签订《工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，属合法有效的合同，双方应恪守合同约定。根据《工程施工合同》约定：“工期为120天（自2019年3月25日起至2019年7月25日止）”和“乙方需按本合同规定的时间完工并经甲方验收合格后交付给甲方，因乙方原因造成的工期拖延，乙方须付给甲方违约金，如逾期完成，乙方须支付违约金，以合同总造价的每天0.1%计（工期顺延承担除外）”，盈盛公司于2019年12月20日将已装修的房屋交付给袁乔，盈盛公司应支付袁乔违约金11,100元（按合同总价款75,000元，从2019年7月26日算至2019

江西省新余市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）赣05民终95号上诉人（原审原告）：袁乔，女，1992年8月12日出生，汉族，江西省分宜县人，住江西省新余市渝水区。被上诉人（原审被告）：江西盈盛装饰工程有限公司，住所地江西省新余市渝水区劳动北路（仙来区管委会）。法定代表人：周翔，该公司董事长。被上诉人（原审被告）：周翔，男，1984年2月19日出生，汉族，江西省新余市人，住江西省新余市渝水区……