加工合同纠纷 （2014）德中商终字第173号

原告亚太集团与被告宁电硅公司签订的中央空调设备供货及安装合同合法有效，双方均应按照合同的约定享有权利、承担义务。合同履行过程中图纸变更及工程量增加，经双方及第三方监理单位认可，应该视为对合同额的变更。被告宁电硅公司因为市场等因素导致公司经营困难，不能按时结算合同款，系违约行为。其应该偿还原告的合同款并承担逾期付款的违约金。双方虽然在合同中约定了付款时间及条件，但因双方在实际履行过程中对合同有了增加和变更，且原、被告均未对付款时间和金额提交相应证据和主张违约金的起算点，从现有证据看，自原告发函之日2013年7月23日起，系原告正式对剩余合同款705245.2元正式主张权利，而被告对此并无实质性异议，回函时间为2013年8月1日。因此把剩余合同款705245.2元逾期付款的违约金自该天起算并无不当，原告给了被告合理期限，被告也承诺还款。违约金的标准，可依照中国人民银行规定的金融机构计收逾期借款利息计算。原审法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第七十七条、第一百零九条之规定，判决：被告宁夏宁电硅材料有限公司自本判决生效之日起三日内支付原告德州亚太集团有限公司设备及安装工程款70524

原告亚太集团与被告宁电硅公司签订的中央空调设备供货及安装合同合法有效，双方均应按照合同的约定享有权利、承担义务。合同履行过程中图纸变更及工程量增加，经双方及第三方监理单位认可，应该视为对合同额的变更。被告宁电硅公司因为市场等因素导致公司经营困难，不能按时结算合同款，系违约行为。其应该偿还原告的合同款并承担逾期付款的违约金。双方虽然在合同中约定了付款时间及条件，但因双方在实际履行过程中对合同有了增加和变更，且原、被告均未对付款时间和金额提交相应证据和主张违约金的起算点，从现有证据看，自原告发函之日2013年7月23日起，系原告正式对剩余合同款705245.2元正式主张权利，而被告对此并无实质性异

山东省德州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）德中商终字第173号上诉人（原审被告）：宁夏宁电硅材料有限公司。住所地：宁夏回族自治区银川市经济技术开发区开元西路68号。法定代表人：蒲晓东，该公司董事长。委托代理人：马俊林。被上诉人（原审原告）：德州亚太集团有限公司。住所地：山东省德州经济开发区大学东路1186号。法定代表人：杨东堂，该公司董事长。委托代理人：徐永峰。上诉人宁夏宁电硅材料有限……