建设工程施工合同纠纷 （2016）苏01民终2058号

埃思麦尔公司将其承包的本案所涉工程转包绿筑公司，埃思麦尔公司没有提供证据证明转包经过建设方的同意，故埃思麦尔公司与绿筑公司之间的合同应属无效。绿筑公司完成部分工程后撤场，埃思麦尔公司将其余工程另行承包给他人施工，现案涉工程已完工交付。因案涉工程所取得的财产不能返还，故埃思麦尔公司应当折价补偿。埃思麦尔公司在未与绿筑公司进行已完成的工程量确认或保留相应证据的情况下，将未完工的部分另行发包给他人施工，根据绿筑公司提供的照片可以反映出案涉工程的主体钢结构已施工完毕。埃思麦尔公司认为绿筑公司未完成主结构的施工，应当承担相应的举证责任。现埃思麦尔公司提供的证据不足以证明其主张，故原审法院对绿筑公司主张已完成主结构施工的意见予以采信，工程价款可以参照合同附件的第一项主结构确定为1172978.4元。绿筑公司对其主张的配套费5万元、埃思麦尔公司延误时间产生的费用163366元、材料积压损失35万元、赔偿预期利润损失10万元均未能提供充分的证据加以证明，故原审法院不予支持。扣除埃思麦尔公司已给付的工程款60万元，埃思麦尔公司还应给付绿筑公司572978.4元。绿筑公司陈述其于2013年8月16日完成主

埃思麦尔公司将其承包的本案所涉工程转包绿筑公司，埃思麦尔公司没有提供证据证明转包经过建设方的同意，故埃思麦尔公司与绿筑公司之间的合同应属无效。绿筑公司完成部分工程后撤场，埃思麦尔公司将其余工程另行承包给他人施工，现案涉工程已完工交付。因案涉工程所取得的财产不能返还，故埃思麦尔公司应当折价补偿。埃思麦尔公司在未与绿筑公司进行已完成的工程量确认或保留相应证据的情况下，将未完工的部分另行发包给他人施工，根据绿筑公司提供的照片可以反映出案涉工程的主体钢结构已施工完毕。埃思麦尔公司认为绿筑公司未完成主结构的施工，应当承担相应的举证责任。现埃思麦尔公司提供的证据不足以证明其主张，故原审法院对绿筑公司主张已

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏01民终2058号上诉人（原审被告）南京埃思麦尔建筑产品有限公司，统一社会信用代码91320115690446340D，住所地在江苏省南京市江宁区吉印大道3789号（科学园）。法定代表人韦晓斌，该公司总经理。委托代理人姚希康，江苏天熙律师事务所律师。被上诉人（原审原告）浙江绿筑建筑系统集成有限公司，住所地在浙江省绍兴市柯桥经济开发区柯北二期工……