（2015）沈中民三终字第765号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。当事人应当对自己的主张或反驳对方的主张提供相应的证据。本案张艳凤、松之上公司之间签订了装修服务合同，该合同已生效，双方当事人均应依合同约定履行自己的义务。现张艳凤主张松之上公司违约，装修存在质量问题，导致松之上公司产生租房损失的问题。该院认为合同中约定张艳凤应依约支付装修款，未如期支付装修款，装修期限顺延。因该院的民事判决书已认定张艳凤存在逾期给付装修款的问题，故对张艳凤主张的逾期完工所产生的租房损失问题，该院不予支持。关于张艳凤主张因装修质量问题导致房屋不能入住的问题，因张艳凤未能如期支付装修款，故该房依装修合同不符合交付条件，且张艳凤出具照片中显示的质量问题并未达成影响入住的情况，故该院认为张艳凤该主张无据，不予支持。关于张艳凤主张修复损失费（厨房拉门损坏）5，000元的问题，鉴于张艳凤未能提供厨房拉门存在损坏的相关证据，也未能证明其为修复该拉门支付费用的情况，故该院对张艳凤该主张不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。当事人应当对自己的主张或反驳对方的主张提供相应的证据。本案张艳凤、松之上公司之间签订了装修服务合同，该合同已生效，双方当事人均应依合同约定履行自己的义务。现张艳凤主张松之上公司违约，装修存在质量问题，导致松之上公司产生租房损失的问题。该院认为合同中约定张艳凤应依约支付装修款，未如期支付装修款，装修期限顺延。因该院的民事判决书已认定张艳凤存在逾期给付装修款的问题，故对张艳凤主张的逾期完工所产生的租房损失问题，该院不予支持。关于张艳凤主张因装修质量问题导致房屋不能入住的问题，因张艳凤未能如期支付装修

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）沈中民三终字第765号上诉人（原审原告）：张艳凤，女，汉族，无职业，住址：沈阳市和平区。委托代理人：任焕宇，系辽宁某律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：沈阳松之上装饰装修有限公司，住所地：沈阳市铁西区。法定代表人：贾长松，系该公司经理。上诉人张艳凤为与被上诉人沈阳松之上装饰装修有限公司（以下简称松之上公司）承揽合同纠纷一案，不服沈阳市沈河区人……