建设工程施工合同纠纷 （2020）辽03民终1932号

一审判决认定的基本事实不清。本案存在如下问题：一、被上诉人景帝公司于2013年7月15日出具的《承诺书》载明：“因海城市景帝基业有限公司左岸城邦项目A13#、A14#、A15#楼建设工程，为明确责任，海城市景帝基业有限公司承诺如下：一、曹小兴施工队接手上述工程后，在非因李洪伟原因影响工程正常施工、工程结算和工程资料备案等情况下，海城市景帝基业有限公司承诺放弃对北方公司在2011年3月至2013年5月期间全部施工工程的追索权利，但工程质量和保修责任除外。……。”因案外人李洪伟与本案的处理结果具有利害关系，应追加其为本案第三人参加诉讼，以便查明李洪伟对上述工程是否进行过施工，其是否影响上述工程的正常施工、工程结算和工程资料备案；如果李洪伟没有影响上述工程的正常施工、工程结算和工程资料备案，则依据该《承诺书》，被上诉人景帝公司的诉讼请求是否应当支持？二、重审时，应查明案涉工程是否存在设计变更？设计变更是否影响工期？三、一审法院以上诉人北方公司曾向被上诉人景帝公司借款300万元认定被上诉人景帝公司不存在延期付款情况是否妥当？重审时，应查明被上诉人景帝公司是否按照案涉合同的约定拨付工程款，上诉人

一审判决认定的基本事实不清。本案存在如下问题：一、被上诉人景帝公司于2013年7月15日出具的《承诺书》载明：“因海城市景帝基业有限公司左岸城邦项目A13#、A14#、A15#楼建设工程，为明确责任，海城市景帝基业有限公司承诺如下：一、曹小兴施工队接手上述工程后，在非因李洪伟原因影响工程正常施工、工程结算和工程资料备案等情况下，海城市景帝基业有限公司承诺放弃对北方公司在2011年3月至2013年5月期间全部施工工程的追索权利，但工程质量和保修责任除外。……。”因案外人李洪伟与本案的处理结果具有利害关系，应追加其为本案第三人参加诉讼，以便查明李洪伟对上述工程是否进行过施工，其是否影响上述工程的正

辽宁省鞍山市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽03民终1932号上诉人（原审被告）：沈阳北方建设股份有限公司，住所地辽宁省沈阳市大**东北大马路**。法定代表人：李兴国，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨富强，辽宁正方圆律师事务所律师。委托诉讼代理人：范广志，辽宁成功金盟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：海城市景帝基业有限公司，住，住所地辽宁省海城市响堂区箭楼委/div>法定代表人：吴……