买卖合同纠纷 （2021）粤01民终1201号

广州市普今电子科技有限公司与凌川公司于2020年3月25日签订的编号为20200325-02的《购销合同》，系双方在平等自愿上真实意思表示，且未违反法律、行政法规强制性规定，亦不违背公序良俗，为此，该合同依法成立、有效。因普今公司依法由广州市普今电子科技有限公司变更名称而来，为此，广州市普今电子科技有限公司在案涉合同中的权利、义务依法应当由普今公司享有、承担。虽然凌川公司逾期交付第一套设备，其行为已经构成违约，但是普今公司已经实际接收了该套设备，普今公司上述接收行为表明其同意继续履行该合同，为此，普今公司在同意继续履行合同后再次以凌川公司逾期交付第一套设备为由解除案涉合同，缺乏依据。普今公司在庭审时陈述案涉第一套设备系由凌川公司送货至厂内，同时，根据普今公司2020年6月13日的告知凌川公司的微信可知，凌川公司交付的第一套设备已经投入生产，生产前提显然系安装调试完成，现普今公司并无证据证明凌川公司未履行安装调试义务，且因未履行该义务导致合同目的不能实现，为此，普今公司以凌川公司未送货至普今公司厂内，且未在厂内完成安装调试为由解除案涉合同，亦缺乏依据。因根据约定，普今公司接收案涉设备前需

广州市普今电子科技有限公司与凌川公司于2020年3月25日签订的编号为20200325-02的《购销合同》，系双方在平等自愿上真实意思表示，且未违反法律、行政法规强制性规定，亦不违背公序良俗，为此，该合同依法成立、有效。因普今公司依法由广州市普今电子科技有限公司变更名称而来，为此，广州市普今电子科技有限公司在案涉合同中的权利、义务依法应当由普今公司享有、承担。虽然凌川公司逾期交付第一套设备，其行为已经构成违约，但是普今公司已经实际接收了该套设备，普今公司上述接收行为表明其同意继续履行该合同，为此，普今公司在同意继续履行合同后再次以凌川公司逾期交付第一套设备为由解除案涉合同，缺乏依据。普今公司在

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤01民终1201号上诉人（原审原告、反诉被告）：广州普今电子股份有限公司，住所地广东省广州市增城新塘镇广深路太平洋工业区138号B2栋2、3楼。法定代表人：李佩鸿，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘祥健，广东法制盛邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗文穗，广东法制盛邦律师事务所实习律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：广州凌川汽车智能科……