建设工程施工合同纠纷 （2019）豫1024民初1097号
裁判要旨
郑杰与霍传山依据双方签订的《内部项目管理承包合同》，郑杰将河南鄢陵麦肯特国际城市1#地的部分工程交由霍传山承建。 霍传山在实际承建河南鄢陵麦肯特国际城市1#地25#楼时，郑杰与霍传山签订的《合作协议》及《补充协议》并未超出郑杰与霍传山签订的《内部项目管理承包合同》关于“包工、包料、包工期”及“霍传山向郑杰支付总价款6%管理费”的范畴，是实际履行双方签订的《内部项目管理承包合同》的延续和补充。 郑杰将25#楼承包给霍传山，是基于郑杰与四川居艺建筑工程有限公司之间的承包合同，四川居艺建筑工程有限公司与郑杰之间解除合同，导致25#楼建筑工程不能进行，且已无相应的补救措施，郑杰与霍传山之间的建筑工程合同终止履行。 郑杰给霍传山造成的损失应予以赔偿。 霍传山为建设施工25#楼过程中支付郑杰的投资款2313400元，霍传山的该部分请求予以支持。 其它损失于法无据，本院不予支持。 被告郑杰的辨称理由不能成立，本院不予采纳。
摘要
霍传山与郑杰、四川居艺建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省鄢陵县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1024民初1097号原告：霍传山，男，汉族，1966年8月18日生，住河南省开封县。 委托代理人：周跃，河南三融律师事务所律师。 委托代理人：许帅，河南三融律师事务所律师。 被告：郑杰，男，汉族，1980年6月27日生，住河南省固始县，现住开封市。 委托代理人：高敏，上海市建纬（郑州）律师事务所律师。 委托代理人：王晶，上海市建纬（郑州）律师事……