建设工程施工合同纠纷 （2021）宁02民终445号

合同订立后，双方当事人应当本着诚实信用原则及时全面履行合同义务。本案中，平罗县德渊热力有限公司通过招投标的方式将涉案工程承包给陕西建工第二建设集团有限公司，双方签订的《建设工程施工合同》，程序符合法律规定，合同系双方真实意思的表示，对合同双方当事人均有法律约束力。根据《建设工程施工合同》专用条款第17.3.1约定，“按照工程进度支付工程款进度款，工程竣工审计决算前支付至工程款的70%，项目验收后付清剩余工程资金，保修期满后14日内付清质保金”，平罗县德渊热力有限公司提交的工程竣工验收备案表可以证实双方及有关单位于2016年10月21日对整体工程进行了竣工验收且验收合格，平罗县德渊热力有限公司未能在工程整体验收合格后向陕西建工第二建设集团有限公司支付全部工程款,已经构成违约，应承担相应的违约责任。关于本案案涉工程款及利息的计算方式，陕西建工第二建设集团有限公司主张工程款应以结算审定签署表的结论为支付依据，平罗县德渊热力有限公司辩称逾期支付工程款是因为陕西建工第二建设集团有限公司在工程交工后，没有及时按照合同约定提交竣工结算文件资料导致工程款未上报政府审计部门审计，但根据合同17.3.1及

合同订立后，双方当事人应当本着诚实信用原则及时全面履行合同义务。本案中，平罗县德渊热力有限公司通过招投标的方式将涉案工程承包给陕西建工第二建设集团有限公司，双方签订的《建设工程施工合同》，程序符合法律规定，合同系双方真实意思的表示，对合同双方当事人均有法律约束力。根据《建设工程施工合同》专用条款第17.3.1约定，“按照工程进度支付工程款进度款，工程竣工审计决算前支付至工程款的70%，项目验收后付清剩余工程资金，保修期满后14日内付清质保金”，平罗县德渊热力有限公司提交的工程竣工验收备案表可以证实双方及有关单位于2016年10月21日对整体工程进行了竣工验收且验收合格，平罗县德渊热力有限公司未

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2021）宁02民终445号上诉人（原审被告）：平罗县德渊热力有限公司（原平罗县供热公司）。法定代表人：杨**，平罗县德渊热力有限公司执行董事兼总经理。上诉人（原审被告）：宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司。法定代表人：闫志强，宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司董事长。以上二上诉人共同委托诉讼代理人：马建林，宁夏众和众律师事务所律师。被上诉……