装饰装修合同纠纷 （2013）西民四终字第00249号

榜样公司与瑞祥分公司签订的装饰工程施工合同，意思表示真实，且不违反法律强制性规定，合法有效，对双方均产生约束力。此后双方又签订工程特别约定、补充协议及瑞祥分公司出具后经榜样公司确认的《工作联系单》，属双方协商一致对合同履行的变更，亦应为双方所遵守。根据《工作联系单》记载，瑞祥分公司承揽的室内装饰装修工程完工日期不应迟于2011年11月10日，但瑞祥分公司至2012年2月份尚未完工，且在未通知榜样公司的情况下，擅自离场，终止了合同的履行，构成违约，应当承担相应的法律责任。瑞祥分公司所述因榜样公司不报销油料款和没有施工用水而导致无法施工、被迫停工之理由，与《工作联系单》记载的“后期产生油料款于工程完工前三日内报销”和庭审中瑞祥分公司承认的可以在机井中抽取施工用水事实不符；且在其已经完成大部分工作量的情况下，又以此为由进行抗辩，不符合常理，不予采信。瑞祥分公司未按照《工作联系单》承诺的顺延期限2011年11月10日履行完毕装饰装修合同义务，擅自离场，该违约行为致使榜样公司不能实现合同目的，且榜样公司已经另行委托他人完成遗留工程施工，双方之间的装饰装修合同已无继续履行之必要。榜样公司请求解除其

榜样公司与瑞祥分公司签订的装饰工程施工合同，意思表示真实，且不违反法律强制性规定，合法有效，对双方均产生约束力。此后双方又签订工程特别约定、补充协议及瑞祥分公司出具后经榜样公司确认的《工作联系单》，属双方协商一致对合同履行的变更，亦应为双方所遵守。根据《工作联系单》记载，瑞祥分公司承揽的室内装饰装修工程完工日期不应迟于2011年11月10日，但瑞祥分公司至2012年2月份尚未完工，且在未通知榜样公司的情况下，擅自离场，终止了合同的履行，构成违约，应当承担相应的法律责任。瑞祥分公司所述因榜样公司不报销油料款和没有施工用水而导致无法施工、被迫停工之理由，与《工作联系单》记载的“后期产生油料款于工程

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）西民四终字第00249号上诉人（原审被告）北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司西安分公司代表人祝德兆委托代理人陈锐委托代理人王观被上诉人（原审原告）陕西榜样实业有限公司法定代表人任双有委托代理人安志英上诉人北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司西安分公司（以下简称瑞祥分公司）因与被上诉人陕西榜样实业有限公司（以下简称榜样公司）装饰装修合同纠纷一案，不服西……