建设工程施工合同纠纷 （2019）赣民终386号
裁判要旨
铜冠公司未主张返还质量保修金存在错误。 铜冠公司在一审诉请中提出了要求返还质量保修金。 根据一审中铜冠公司提出的第一项诉讼请求可知，铜冠公司要求支付工程款的数额是以鉴定得出的工程总价款减去自立公司已经支付的工程款，并未扣除质量保修金。 因此，上诉人已经以工程价款的名义提出要求被上诉人返还质量保修金。 （2）铜冠公司未履行开票义务并不能阻碍自立公司的付款义务的履行，并且在自立公司先向铜冠公司支付工程款的情况下，铜冠公司方可开具等值的发票。 （3）自立公司应当按照合同约定支付剩余工程款14662349.32元及逾期付款的利息。 铜冠公司对案涉工程具有优先受偿权。 本案第一次鉴定的全部砼构件按商品混凝土总造价为46314394.84元，铜冠公司即依据该数据计算得出自立公司尚欠工程款14499977.8元（46314394.84元-31814449元）。 但是在一审最后一次庭审结束后，经鉴定机构补充鉴定，全部总工程款增加了162403.48元，故自立公司尚欠工程款为14662349.32元。 但一审法院并未安排另行开庭，导致铜冠公司无法增加诉讼标的数额。 故为了维护铜冠公司的合法权益，请求二审
摘要
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司、江西自立环保科技有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
江西省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）赣民终386号上诉人（原审本诉原告、反诉被告）：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司。 住所地：安徽省铜陵市长江西路2571号，统一社会信用代码913407007998261361（3-5）。 法定代表人：查全钢，该公司经理。 委托诉讼代理人：陈悦彪，安徽创元律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李颖梅，北京中银（南昌）律师事务所律师。 上诉人（原审……