建设工程施工合同纠纷 （2018）最高法民申1343号

本案应审查的主要问题是：原判决认定成秭电器公司违约应支付工程款数额是否正确。根据原审查明，成秭电器公司与甘肃四建公司签订《建设工程施工合同》及《补充协议》后,甘肃四建公司2013年3月1日向成秭电器公司发送关于春季复工、收取工程款及办理签证手续的函提出三点要求:1.对已经完成工程按约定进行签证；2.要求成秭电器公司依约定,按工程进度支付工程款；3.要求工程款支付至指定账户。成秭电器公司在该函件上加盖印章，并未对函件内容提出异议。2013年7月11日,甘肃四建公司给华亭县安口镇锦绣花园住宅楼项目部与成秭电器公司发函提出意见:1.要求办理签证签字手续；2.要求项目部按合同约定向成秭电器公司催要工程款；3.要求缴纳未上缴税款68万元；4.要求缴纳未上缴的公司管理费,并要求该工程停工整顿。由于甘肃四建公司2013年3月1日向成秭电器公司发函提出其未按约定签证及付款等问题，成秭电器公司对该内容未提出异议。此后2013年7月11日甘肃四建公司再次发函明确指出存在的问题。一、二审法院根据以上事实，认定成秭电器公司未按照《建设工程施工合同》约定的工程进度支付工程款，已构成违约并无不当。一审法院委托的鉴

本案应审查的主要问题是：原判决认定成秭电器公司违约应支付工程款数额是否正确。根据原审查明，成秭电器公司与甘肃四建公司签订《建设工程施工合同》及《补充协议》后,甘肃四建公司2013年3月1日向成秭电器公司发送关于春季复工、收取工程款及办理签证手续的函提出三点要求:1.对已经完成工程按约定进行签证；2.要求成秭电器公司依约定,按工程进度支付工程款；3.要求工程款支付至指定账户。成秭电器公司在该函件上加盖印章，并未对函件内容提出异议。2013年7月11日,甘肃四建公司给华亭县安口镇锦绣花园住宅楼项目部与成秭电器公司发函提出意见:1.要求办理签证签字手续；2.要求项目部按合同约定向成秭电器公司催要工程

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2018）最高法民申1343号再审申请人（一审被告、反诉原告，二审上诉人）：甘肃安口成秭电瓷电器有限责任公司。住所地:甘肃省平凉市华亭县安口镇瓷市街**号。法定代表人:潘秀敏,该公司总经理。委托诉讼代理人:杨成文,陕西迈拓律师事务所律师。被申请人（一审原告、反诉被告，二审被上诉人）：甘肃第四建设集团有限责任公司。住所地:甘肃省兰州市西固区福利东路***……