建设工程施工合同纠纷 （2021）兵07民终64号

腾升公司与屯吉公司签订的建筑工程承包施工合同，经新疆生产建设第七师中级人民法院（2016）兵07民初4号民事判决认定，未经招投标程序，该合同无效且没有实际履行。2014年5月，王清高组织施工队伍进驻奎屯xxx小区项目工程工地进行施工，并且屯吉公司与王清高签订工程认定证明，双方确认按定额计价方式对工程进行结算，屯吉公司亦实际向王清高支付了工程款。在后续结算工程款过程中，2016年5月双方共同委托华域咨询公司造价审计的委托书中明确“审计结果作为双方结算依据”，可见，腾升公司仅是名义上的施工单位，王清高是实际施工人，屯吉公司同意与王清高直接结算工程款。王清高对奎屯xxx项目工程并没有完成施工，2014年底停工。原、被告于2015年5月委托驰远造价公司对已完工程进行造价审计，该公司虽然出具了工程预算编制报告（初稿），工程价款为32,269,148.87元，但王清高对此不予认可。2016年5月，双方委托华域咨询公司进行造价审计后，并在华域咨询公司的参与下，又对王清高组织施工完成的工程量，经现场勘查进行了确认，签署了工程造价鉴定会议纪要，应以双方最终确认的工程量作为审计造价的依据，故驰远造价公司的

腾升公司与屯吉公司签订的建筑工程承包施工合同，经新疆生产建设第七师中级人民法院（2016）兵07民初4号民事判决认定，未经招投标程序，该合同无效且没有实际履行。2014年5月，王清高组织施工队伍进驻奎屯xxx小区项目工程工地进行施工，并且屯吉公司与王清高签订工程认定证明，双方确认按定额计价方式对工程进行结算，屯吉公司亦实际向王清高支付了工程款。在后续结算工程款过程中，2016年5月双方共同委托华域咨询公司造价审计的委托书中明确“审计结果作为双方结算依据”，可见，腾升公司仅是名义上的施工单位，王清高是实际施工人，屯吉公司同意与王清高直接结算工程款。王清高对奎屯xxx项目工程并没有完成施工，201

新疆生产建设兵团第七师中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)兵07民终64号 上诉人（原审原告）：王清高，男，1966年7月12日出生，住重庆市。 委托诉讼代理人：苗园，新疆燎原律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：新疆屯吉房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区民兵训练基地西侧屯吉墅领湾。 法定代表人：孟杰，该公司经理。 委托诉讼代理人：李宝鑫，北京盈科（乌鲁木齐）律师……