合同纠纷 （2019）晋0925民初470号
裁判要旨
原告山西华禧电力工程有限公司与被告山西汾西正晖煤业有限责任公司签订的《好水沟-昌元、昌元-昌瑞35KV送电线路工程施工合同》和《好水沟-昌盛35KV送电线路工程施工合同》，是双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，合法有效。 在施工过程中，因政策性原因导致工程停工。 停工后，原、被告双方对已施工工程量进行结算，从原、被告双方结算至今再未开工。 根据合同约定“由于国家政策性变化，不可抗力导致工程停建或缓建，使合同不可继续履行时，合同可予解除。” 该两份合同在履行过程中，因政策性原因导致工程停工，按照合同约定应予解除，如不解除合同，原告也不能实现合同目的，故对原告山西华禧电力工程有限公司提出要求解除与被告山西汾西正晖煤业有限责任公司签订的《好水沟-昌元、昌元-昌瑞35KV送电线路工程施工合同》和《好水沟-昌盛35KV送电线路工程施工合同》的诉讼请求，本院依法予以支持。 在工程停工后，原、被告双方经结算确定工程款为5700000元，被告已实际支付原告2540000元，下欠3160000元未予支付。 原、被告双方已形成债权债务关系。 故原告山西华禧电力工程有限公司提出要求被告山西汾西正晖煤业
摘要
山西华禧电力工程有限公司与山西汾西正晖煤业有限责任公司合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山西省宁武县人民法院民事判决书（2019）晋0925民初470号原告山西华禧电力工程有限公司，住址山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路79号兰亭国际6层西段。 法定代表人于某，该公司执行董事。 委托诉讼代理人张某，山西祥云律师事务所律师。 被告山西汾西正晖煤业有限责任公司，住址宁武县东寨镇（村）。 法定代表人王某1，该公司董事长。 委托诉讼代理人王某2，山西华炬律师事务所律师。 原告山西华禧电力工程有……