建设工程施工合同纠纷 （2019）川07民终1585号

原告、被告签订的《建设工程施工合同》、《潼城?状元府（B地块4#、5#、6#、7#商住楼）项目施工补充合同》、《潼城?状元府B地块6#、7#商住楼及地下室总价包干协议》、《补充协议》均系系双方真实意思表示，合法有效，应受法律保护。2015年8月30日，被告完成潼城?状元府6#、7#楼主体现浇结构全部封顶，根据双方签订的《潼城?状元府（B地块4#、5#、6#、7#商住楼）项目施工补充合同》，原告应在6#、7#楼主体结构封顶后5个工作日内向被告支付工程进度款，但原告未按期支付，被告催收无果后函告原告表示要暂停工期，其行使的是不安抗辩权，后双方签订《潼城?状元府B地块6#、7#商住楼及地下室总价包干协议》，协议未对工期完工时间进行约定，原告亦未提供证据证据证明此后的工程建设中，被告延期完工，因此被告不存在违约情形。关于6#、7#±0.000结构标高比设计标高高2米是否是被告违约修建，原告虽于2016年1月发现，但根据双方于2017年4月7日签订的《补充协议》内容可知，“6#、7#楼及其地下室工程的±0.000标高由原来的477.5米调整为479.5米”已经原告确认

原告、被告签订的《建设工程施工合同》、《潼城?状元府（B地块4#、5#、6#、7#商住楼）项目施工补充合同》、《潼城?状元府B地块6#、7#商住楼及地下室总价包干协议》、《补充协议》均系系双方真实意思表示，合法有效，应受法律保护。2015年8月30日，被告完成潼城?状元府6#、7#楼主体现浇结构全部封顶，根据双方签订的《潼城?状元府（B地块4#、5#、6#、7#商住楼）项目施工补充合同》，原告应在6#、7#楼主体结构封顶后5个工作日内向被告支付工程进度款，但原告未按期支付，被告催收无果后函告原告表示要暂停工期，其行使的是不安抗辩权，后双方签订《潼城?状元府B地块6#、7#商住楼及地下室总价包干

四川省绵阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川07民终1585号 上诉人（原审被告）：绵阳翔威房地产开发有限公司，住所地：四川省绵阳市梓潼县。 法定代表人：周伍，总经理。 委托诉讼代理人：曹晓东，四川翠云律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘厚义，四川翠云律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：四川鸥鹏建筑工程公司，住所地：四川省成都市龙泉驿区。 法定代表人：谢合勇，总经理。 委托诉讼……