建设工程施工合同纠纷 （2017）豫16民终2920号

1、由于李自通未取得建设施工企业资质，故其与河南中原铃木电梯制造有限公司之间的建设施工合同无效，但该建设工程已基本竣工，李自通垫支的工程款，河南中原铃木电梯制造有限公司应予返还；2、李自通要求按照人民银行基础利率4倍支付利息，违反法律规定，不予支持；3、河南世纪工程造价咨询有限公司做出的豫世建价（2017）鉴字第06号工程造价司法鉴定意见已包含合同变更后增加的成本，故李自通要求河南中原铃木电梯制造有限公司支付图纸变更需追加的工程款，不予支持；4.因李自通提供的证据无法证明因停工所造成的损失，故其要求河南中原铃木电梯制造有限公司支付因停工造成的损失，钢管租赁产生的费用，管理人员产生的费用，不予支持；5.由于李自通持有的合同有河南中原铃木电梯制造有限公司印章，且有河南中原铃木电梯制造有限公司原法定代表人签字，河南中原铃木电梯制造有限公司辩称的其不是本案适格被告，没有法律依据。依照《最高人民法院关于审理建设施工合同纠案件适用法律问题的解释》第一条、第六条、第十八条之规定，一审判决如下：一、河南中原铃木电梯制造有限公司于判决生效之日起十日内支付李自通工程款2957616.35元(河南中原铃木电

1、由于李自通未取得建设施工企业资质，故其与河南中原铃木电梯制造有限公司之间的建设施工合同无效，但该建设工程已基本竣工，李自通垫支的工程款，河南中原铃木电梯制造有限公司应予返还；2、李自通要求按照人民银行基础利率4倍支付利息，违反法律规定，不予支持；3、河南世纪工程造价咨询有限公司做出的豫世建价（2017）鉴字第06号工程造价司法鉴定意见已包含合同变更后增加的成本，故李自通要求河南中原铃木电梯制造有限公司支付图纸变更需追加的工程款，不予支持；4.因李自通提供的证据无法证明因停工所造成的损失，故其要求河南中原铃木电梯制造有限公司支付因停工造成的损失，钢管租赁产生的费用，管理人员产生的费用，不予支

河南省周口市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)豫16民终2920号上诉人（原审被告）：河南中原铃木电梯制造有限公司。住所地鹿邑县产业集聚区恒丰路西侧、吉贞路东侧，统一社会信用代码9141162839558525XD。法定代表人：刘宜斌，该公司经理。委托诉讼代理人：崔效林，河南大象(鹿邑)律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:李自通，男，1989年11月16日出生，汉族，住鹿邑县。委托诉讼代……