建设工程合同纠纷 （2021）豫14民终697号

本案中，亚翔建设集团有限公司将承建的部分工程转包给王亚辉施工，王亚辉又将转包的工程中的劳务部分包给原告李俊杰施工。李俊杰与王亚辉签订的《劳务合同协议》为无效协议。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院依法应当受理。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。李俊杰作为实际施工人，工程经竣工验收后，工程款王亚辉未全部支付的行为，是一种违约行为，应付违约责任，对于李俊杰起诉的王亚辉下余未支付的工程款，一审法院依法予以支持。李俊杰起诉的工程款由以下部分组成，一审法院分析如下：（1）按照协议施工的工程款为：340元／平方米×7426.09平方米=2524870.6元，一审法院予以确认；（2）增加的工程量工程造价为62270.77元，支出鉴定费25000元，一审法院予以确认；（3）资料员种慧英工资36000元、技术员李书恩工资95000元。对于该部分款项，一审法院认为双方既没有合同约定，也没有法律规定应由王亚辉承担，对此一审法院不予确认；（4）因停工原因，李俊杰多支付停工期间租赁的塔吊费用33800元、多支付停工期间租赁的钢管、扣

本案中，亚翔建设集团有限公司将承建的部分工程转包给王亚辉施工，王亚辉又将转包的工程中的劳务部分包给原告李俊杰施工。李俊杰与王亚辉签订的《劳务合同协议》为无效协议。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院依法应当受理。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。李俊杰作为实际施工人，工程经竣工验收后，工程款王亚辉未全部支付的行为，是一种违约行为，应付违约责任，对于李俊杰起诉的王亚辉下余未支付的工程款，一审法院依法予以支持。李俊杰起诉的工程款由以下部分组成，一审法院分析如下：（1）按照协议施工的工程款为：340元／平方米×7426.0

河南省商丘市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫14民终697号上诉人（一审原告）：李俊杰，男，汉族，1973年1月12日出生，住河南省商丘市睢阳区。委托诉讼代理人：李攀飞、蔺传兴（实习），河南诚念律师事务所律师。上诉人（一审被告）：王亚辉，男，1987年6月1日出生，住河南省商丘市睢阳区。委托诉讼代理人：冯硕、沈肖龙（实习），河南春恒律师事务所律师。上诉人（一审被告）：亚翔建设集团有限公……