建设工程施工合同纠纷 （2019）闽0304民初2990号
裁判要旨
涉案的《建设工程施工合同》、《三信金鼎广场项目建设工程施工合同补充协议》系中铁二十二局第三公司与福建三信公司的真实意思表示，内容符合法律规定，双方均应按合同约定的内容履行各自义务。 经查，中铁二十二局第三公司所施工的涉案工程竣工验收时间超过双方约定的竣工验收时间达55天，福建三信公司有权根据《三信金鼎广场项目建设工程施工合同补充协议》的约定没收中铁二十二局第三公司的履约保证金，因中铁二十二局第三公司以向银行提交履约保函的方式提供履约保证金，并未实际向福建三信公司交纳现金，且履约保证金保函已过期限，故福建三信公司主张将履约保证金2000万元及违约金用于抵扣工程余款，有事实与法律依据，本院予以采纳。 中铁二十二局第三公司主张施工过程中存在设计变更、工程变更或第三方原因引起的，工期应当顺延，经查，中铁二十二局第三公司未能提供证据证实工程工期顺延有得到发包方的同意，也没有提供监理单位的相应审批材料，应承担不利后果，故其主张不存在违约的理由不能成立，故中铁二十二局第三公司主张福建三信公司支付工程余款的诉求，依据不足，本院不予支持。 福建三信公司、中铁二十二局第三公司的其他诉、辩意见，本院已在上述
摘要
中铁二十二局集团第三工程有限公司与福建省三信集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
福建省莆田市荔城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0304民初2990号 原告：中铁二十二局集团第三工程有限公司，住所地福建省厦门市思明区塔埔东路166号22层。 统一社会信用代码91350200155000419Y。 法定代表人：邹德松，董事长。 委托诉讼代理人：严宏伟，男，1974年2月19日出生，汉族，该公司员工。 委托权限特别代理。 委托诉讼代理人：陈志铭，福建明嘉律师事……