（2014）黄中法民一初字第00040号

本案的争议焦点为：一、双方当事人之间的建设工程施工合同应否解除；二、导致合同解除的违约责任应由哪方承担；三、诸葛房产公司补偿环球绿化公司钢管、塔吊租金、项目部费用的承诺是否生效。关于争议焦点一，环球绿化公司要求解除合同，诸葛房产公司辩称合同应继续履行。本院认为，从案件查明事实看，2014年2月12日歙县住房和城乡建设委员会向诸葛房产公司发出《停工通知书》，要求该公司落实建设资金后方可复工，但诸葛房产公司至今财务状况未见好转，无法继续开工建设，合同已无继续履行的可能。故对环球绿化公司要求解除合同的诉请，本院予以支持，合同解除后诸葛房产公司收取的保证金及押金应予返还。关于争议焦点二，环球绿化公司主张因诸葛房产公司未能及时支付工程进度款而导致工程停工，诸葛房产公司主张环球绿化公司未实际垫资2000万元，未达到支付工程进度款的时间节点，停工的责任应由环球绿化公司承担。本院认为，从鉴定意见看，已完成的工程价款加半成品、材料价值共计20191019.48元，且因工程临时设施按全部工程量投入，故环球绿化公司的实际垫资额应高于鉴定意见的数额。诸葛房产公司主张环球绿化公司并未实际支付工程相关费用，所欠部

本案的争议焦点为：一、双方当事人之间的建设工程施工合同应否解除；二、导致合同解除的违约责任应由哪方承担；三、诸葛房产公司补偿环球绿化公司钢管、塔吊租金、项目部费用的承诺是否生效。关于争议焦点一，环球绿化公司要求解除合同，诸葛房产公司辩称合同应继续履行。本院认为，从案件查明事实看，2014年2月12日歙县住房和城乡建设委员会向诸葛房产公司发出《停工通知书》，要求该公司落实建设资金后方可复工，但诸葛房产公司至今财务状况未见好转，无法继续开工建设，合同已无继续履行的可能。故对环球绿化公司要求解除合同的诉请，本院予以支持，合同解除后诸葛房产公司收取的保证金及押金应予返还。关于争议焦点二，环球绿化公司主

安徽省黄山市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）黄中法民一初字第00040号原告：江西环球市政建设园林绿化工程有限公司，住所地江西省抚州市临川区。法定代表人：周鹏高，该公司董事长。委托代理人：詹政耀，安徽峭正律师事务所律师。委托代理人：产兵华，安徽峭正律师事务所律师。被告：黄山诸葛房地产开发有限公司，住所地安徽省歙县深渡镇黄山。法定代表人：诸葛育平，该公司董事长。委托代理人：沈桂平，该公司职……