建设工程施工合同纠纷 （2021）豫09民终104号

豫消公司、申新泰富公司签订的《申新泰富．国际商贸城（清丰）项目一号楼消防系统安装工程合同》、《申新泰富．国际商贸城（清丰）项目一期2#楼消防系统安装工程合同》，是双方的真实意思表示，内容合法，为有效合同。双方应该按照合同约定各自履行义务。关于1号楼，虽然取得消防合格检测报告由申新泰富公司负责与有关部门办理，但是办理检测报告的相关资料需由豫消公司负责提供，2015年4月29日双方又在会议纪要明确约定豫消公司需在2015年5月4日前拿到《1#楼售楼部书面的消防合格检测报告》，2015年5月15日前拿到《1#楼售楼部书面的消防验收意见书》，完成1#楼售楼部消防备案相关手续。上述时间是对豫消公司交付相关资料办理完毕工程验收备案时间的约定。直到2015年6月23日，清丰县公安消防大队才出具《建设工程竣工验收消防备案检查记录表》证实1号楼建设工程竣工验收消防备案检查和综合评定合格。豫消公司未按照上述约定完成合同义务，确系违约。申新泰富公司反诉要求豫消公司支付违约金按照合同约定迟延工期的约定计算时间及数额不正确，合同并未约定验收备案的时间及违约责任，豫消公司的违约时间应从2015年5月15日计算至2

豫消公司、申新泰富公司签订的《申新泰富．国际商贸城（清丰）项目一号楼消防系统安装工程合同》、《申新泰富．国际商贸城（清丰）项目一期2#楼消防系统安装工程合同》，是双方的真实意思表示，内容合法，为有效合同。双方应该按照合同约定各自履行义务。关于1号楼，虽然取得消防合格检测报告由申新泰富公司负责与有关部门办理，但是办理检测报告的相关资料需由豫消公司负责提供，2015年4月29日双方又在会议纪要明确约定豫消公司需在2015年5月4日前拿到《1#楼售楼部书面的消防合格检测报告》，2015年5月15日前拿到《1#楼售楼部书面的消防验收意见书》，完成1#楼售楼部消防备案相关手续。上述时间是对豫消公司交付相

河南省濮阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫09民终104号上诉人（原审被告、反诉原告）：河南申新泰富置业有限公司，住所地河南省清丰县产业集聚区。法定代表人：田力，该公司董事长。委托诉讼代理人：侯庆振，男，该公司员工。委托诉讼代理人：张红彬，河南飞鸿律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：河南豫消建筑消防安装工程有限公司，住所地河南省郑州市顺河路7号。法定代表人：丁祥绪。委托诉……