建设工程施工合同纠纷 （2019）陕01民终12964号

本案的焦点为：一、工程逾期完工的责任是否在于安诺公司。二、安诺公司施工是否存在质量问题。一、根据合同约定，涉案工程的开工日期为2014年9月20日，竣工日期为2014年11月30日，涉案工程现处于停工、逾期完工状态。对于停工原因，秦骏公司称安诺公司因索要进度款未果自行离场，安诺公司称是秦骏公司土建工程的XX沟XX房未施工完毕，影响施工进度，庭审中，法庭要求秦骏公司说明消防管道沟、消防泵房是否影响消防施工的情况，秦骏公司在情况说明中并未回复XX沟及XX房是否完成施工，也未提交上述工程已完工的证据，秦骏公司应承担举证不能的不利后果，该院依法对安诺公司所称的XX沟XX房工程未完工影响消防工程施工进度的说法予以采信，故秦骏公司主张工程逾期完工的责任在于安诺公司证据不足，该院依法不予采信。二、秦骏公司称安诺公司施工存在质量问题，并提交了陕西成泰消防检测有限公司的整改意见书，但陕西成泰消防检测有限公司并非合同约定的质量监督部门，秦骏公司进行该鉴定也未通知安诺公司到场，故该院对秦骏公司提交的整改意见书依法不予采信，秦骏公司主张安诺公司施工存在质量问题证据不足，该院依法不予采信。综上所述，秦骏公司主张

本案的焦点为：一、工程逾期完工的责任是否在于安诺公司。二、安诺公司施工是否存在质量问题。一、根据合同约定，涉案工程的开工日期为2014年9月20日，竣工日期为2014年11月30日，涉案工程现处于停工、逾期完工状态。对于停工原因，秦骏公司称安诺公司因索要进度款未果自行离场，安诺公司称是秦骏公司土建工程的XX沟XX房未施工完毕，影响施工进度，庭审中，法庭要求秦骏公司说明消防管道沟、消防泵房是否影响消防施工的情况，秦骏公司在情况说明中并未回复XX沟及XX房是否完成施工，也未提交上述工程已完工的证据，秦骏公司应承担举证不能的不利后果，该院依法对安诺公司所称的XX沟XX房工程未完工影响消防工程施工进度

陕西省西安市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）陕01民终12964号 上诉人（原审原告）：西安秦骏实业有限公司，住所地：陕西省西安市高陵区。法定代表人：周晓红，系该公司总经理。委托诉讼代理人：姜静蕊，陕西宽明律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈永，陕西宽明律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：陕西安诺安全技术有限公司，住所地：陕西省西安市新城区。法定代表人：任强，系该公司董事……