建设工程施工合同纠纷 （2021）黔27民再67号

依法成立的合同受法律保护，原、被告均应遵守并受其约束。2016年5月4日，原告为参加投标向被告交付了100万元保证金，同月通过招投标方式中标被告“老干妈油制辣椒产业园贵定工厂”项目一期土石方工程，双方于2016年5月9日签订《老干妈油制辣椒产业园贵定工厂一期土石方工程承包合同》，在施工过程中，原、被告于2016年9月9日签订《补充协议》和《挖方区淤泥开挖费用增加补充协议》，确定工程总价由2260万元调整为2960万元。该合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，为有效合同。被告未按合同约定完全提供可施工的场地，致使施工场地内的拆迁户未全部搬迁，坟墓未迁移，输油管道未改道，影响了原告按期施工，被告有一定的责任；原告在被告方工期顺延后的时间内仍未完成施工，原告也存在过错，因此，双方在履行合同中都存在违约行为。原告依照合同约定完成了老干妈油制辣椒产业园贵定工厂一期土石方工程，被告也支付大部分工程款，该合同已于2017年8月23日履行完毕，双方已经履行了合同主要义务。原告诉请要求被告支付工程尾款56.3万元退还保证金100万元，符合合同约定和法律规定，予以支持。原告诉请要求

依法成立的合同受法律保护，原、被告均应遵守并受其约束。2016年5月4日，原告为参加投标向被告交付了100万元保证金，同月通过招投标方式中标被告“老干妈油制辣椒产业园贵定工厂”项目一期土石方工程，双方于2016年5月9日签订《老干妈油制辣椒产业园贵定工厂一期土石方工程承包合同》，在施工过程中，原、被告于2016年9月9日签订《补充协议》和《挖方区淤泥开挖费用增加补充协议》，确定工程总价由2260万元调整为2960万元。该合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，为有效合同。被告未按合同约定完全提供可施工的场地，致使施工场地内的拆迁户未全部搬迁，坟墓未迁移，输油管道未改道，影

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔27民再67号 再审申请人（一审被告、反诉原告，二审上诉人）：贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司。住所地：贵州省贵阳市南明区龙洞堡见龙洞路138号。 法定代表人：陶华碧，该公司董事长。 委托诉讼代理人：赵立华，贵州恒易律师事务所律师。 委托诉讼代理人：马敬国，贵州恒易律师事务所律师。 再审申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉……