建设工程施工合同纠纷 （2016）鄂05民终1444号

共升公司提交的证据一与本案没有关联性，不予采信。证据二，不属二审中新发现的证据，亦不予采信。枝江二建公司答辩认为：1、一审判决认定事实清楚，枝江二建公司不存在未按期交付房屋的违约行为。2012年12月1日，枝江二建公司与共升公司签订了位于猇亭大道123号汽车物流市场1号、2号展厅及综合楼的建设工程施工合同，工程总价款738万元，工期为180天即2013年6月完工，但在施工过程中，因共升公司对施工图纸进行了变更，增加了工程量，使得工程不能按原合同约定完工，于是双方在2013年7月17日签订补充协议，将工期完工交房时间延期至2013年10月18日。2013年10月物流市场1号、2号展厅及综合楼建设施工按期完工，枝江二建公司于2013年10月18日按共升公司要求将物流市场1号、2号展厅及综合楼交付给共升公司，共升公司取得房屋钥匙并实际占有房屋，与此同时共升公司将部分汽车停放于展厅进行营业。2014年，共升公司还将闲置的综合楼部分房屋出租给中国石油天然气运输公司湖北分公司宜昌配送中心作办公用房。所以，共升公司认为枝江二建公司未按期交房并要求承担逾期竣工交房违约金的请求没有事实根据。二、共升公司

共升公司提交的证据一与本案没有关联性，不予采信。证据二，不属二审中新发现的证据，亦不予采信。枝江二建公司答辩认为：1、一审判决认定事实清楚，枝江二建公司不存在未按期交付房屋的违约行为。2012年12月1日，枝江二建公司与共升公司签订了位于猇亭大道123号汽车物流市场1号、2号展厅及综合楼的建设工程施工合同，工程总价款738万元，工期为180天即2013年6月完工，但在施工过程中，因共升公司对施工图纸进行了变更，增加了工程量，使得工程不能按原合同约定完工，于是双方在2013年7月17日签订补充协议，将工期完工交房时间延期至2013年10月18日。2013年10月物流市场1号、2号展厅及综合楼建设

湖北省宜昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂05民终1444号上诉人（原审原告）宜昌共升汽车销售服务有限公司。住所地：宜昌市猇亭区猇亭大道***号。法定代表人王卫东，该公司总经理。委托代理人王福雨，湖北新世界律师事务所律师。特别授权代理。被上诉人（原审被告）枝江市第二建筑工程公司。住所地：枝江市马家店沿江路*号。法定代表人甘继新，该公司总经理。委托代理人许汝雄，该公司工作人员。特别授权……