建设工程施工合同纠纷 （2013）深中法房终字第1420号

（2009）深宝法民三初字第83号民事判决已经判决八建公司对案外人一承担延期误工违约金、拖欠工人工资违约金、虚报、重报、超报工程进度款违约金合计为2406144.2元，该判决已经生效，八建公司承担上述违约金确定属实。本案的关键是八建公司向案外人一承担的违约金是否应作为损失由李伟军、黄建成予以分摊。生效的（2011）深中法民五终字第1741号民事判决认定李伟军、黄建成作为实际施工人本身没有建筑施工资质违法承包，八建公司与李伟军、黄建成分别签订《深圳市建设工程施工劳务分包合同》均为无效，并判决八建公司对停工后模板及方条、脚手架、塔吊机械、混凝土输送泵机械等措施项目损失承担70%的责任（含案外人一已对八建公司承担40%的责任），李伟军、黄建成承担30%的责任。也就是说对于上述损失，八建公司与李伟军、黄建成应各自承担30%的责任。李伟军、黄建成辩称李伟军、黄建成仅应根据生效判决的认定承担停工后的损失，而八建公司主张的延期误工违约金、拖欠工人工资违约金、虚报、重报、超报工程进度款违约金并非停工损失不能由李伟军、黄建成承担。原审法院认为，八建公司、李伟军、黄建成根据合同无效应根据过错分担责任并不仅

（2009）深宝法民三初字第83号民事判决已经判决八建公司对案外人一承担延期误工违约金、拖欠工人工资违约金、虚报、重报、超报工程进度款违约金合计为2406144.2元，该判决已经生效，八建公司承担上述违约金确定属实。本案的关键是八建公司向案外人一承担的违约金是否应作为损失由李伟军、黄建成予以分摊。生效的（2011）深中法民五终字第1741号民事判决认定李伟军、黄建成作为实际施工人本身没有建筑施工资质违法承包，八建公司与李伟军、黄建成分别签订《深圳市建设工程施工劳务分包合同》均为无效，并判决八建公司对停工后模板及方条、脚手架、塔吊机械、混凝土输送泵机械等措施项目损失承担70%的责任（含案外人一已

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）深中法房终字第1420号上诉人（原审被告）：李伟军。上诉人（原审被告）：黄建成。两上诉人共同委托代理人：冉彬，北京市子悦律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：广东省八建集团有限公司。住所地：广东省湛江市霞山区民享路*号。组织机构代码：19437167－7。法定代表人：许观福，董事长。委托代理人：梁华桂。委托代理人：傅强，北京市君泽君（深圳）律师……