合同纠纷 （2017）津0117民初4681号

建设工程司法解释第26条规定发包人在欠付工程款范围内，对实际施工人承担付款责任，总承包人无需承担付款责任，本案中城建集团是涉案工程总承包人，与学泰公司间无合同关系，学泰公司要求城建集团承担给付责任的诉讼请求缺乏法律依据；3、（2014）宁民初字第174号判决书一份，证实该工程发包人、承包人以及百顺公司、城建集团关系有相关认定；4、2018年7月23日，城建集团项目经理，七里海景观绿化工程施工现场负责人陈某来本院出具证言，证实七里海景观绿化工程城建集团作为总承包方，把景观绿化工程分包给了百顺公司，当时定的2011年4月进场，5月13日开始施工，6月20日汛期到来前完工，因为工程量太大，所以把工期拖后到8月20日前完工，不能影响8月22日迎检。 天气炎热的原因，对绿化具体项目进行了部分更改。 本案涉及的是三标段当中的绿化工程，当时施工时陈某不知道具体施工人是谁，因为在规定时间内无法完成图纸中的施工项目，陈某与百顺公司协调干不完就简单绿化，自然成本降低，费用只按一次性临时绿化给付，不包含后期养护费用，迎检后是否按照原图纸重新施工，迎检后再定。 陈某一直怀疑百顺公司的施工能力，认为迎检后需更换

天津学泰建筑工程劳务有限公司与天津百顺松涛建筑工程集团有限公司、天津城建集团有限公司合同纠纷一审民事判决书

天津市宁河区人民法院民 事 判 决 书（2017）津0117民初4681号原告：天津学泰建筑工程劳务有限公司，住所地河西区体院南富达里10门205室，统一社会信用代码91120103780314499B。 法定代表人：刘永学，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李梓豫，天津澄松律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘宝国，男，1977年12月8日出生，天津学泰建筑工程劳务有限公司员工，住天津市宁河区。 被……