建设工程施工合同纠纷 （2019）豫01民终20893号

原、被告签订的《电力安装工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方当事人均应严格履行合同各自义务。按照合同约定原告博元公司应于2016年6月11日完成施工，原告诉称因被告设计图纸更改导致开工工期延误，原告提交的图纸能够证明2016年12月9日设计图纸才通过专业电力部门盖章确认，故该院对原告所称因被告设计图纸更改导致开工工期延误的理由予以采信，之后原告实际于2017年2月18日开工、于2017年8月18日竣工，实际工期为178天，仍比合同工期60个日历天晚118天，被告反诉原告逾期交工存在违约，证据充分，原告应按合同约定支付被告违约金553420元（4690000×1‰/日×118天），被告反诉赔偿损失1940528元，证据不力，该院不予支持。被告提交的竣工报告显示：2017年8月29日原告施工工程经国网河南省电力公司郑州供电公司现场验收合格，截止2017年9月6日，被告合计已支付工程款金额为3283000元，已按约定的付款进度支付至合同价款的70%，按合同约定的工程保修期两年时间，至2019年8月29日保修期已经届满，剩余工程款1407000元，被告应当及时支付原告；原告另

原、被告签订的《电力安装工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方当事人均应严格履行合同各自义务。按照合同约定原告博元公司应于2016年6月11日完成施工，原告诉称因被告设计图纸更改导致开工工期延误，原告提交的图纸能够证明2016年12月9日设计图纸才通过专业电力部门盖章确认，故该院对原告所称因被告设计图纸更改导致开工工期延误的理由予以采信，之后原告实际于2017年2月18日开工、于2017年8月18日竣工，实际工期为178天，仍比合同工期60个日历天晚118天，被告反诉原告逾期交工存在违约，证据充分，原告应按合同约定支付被告违约金553420元（4690000×1‰/日×118天

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫01民终20893号上诉人（原审原告、反诉被告）：河南博元电力科技股份有限公司，住所地郑州市高新技术产业开发区翠竹街**********。法定代表人：孙军伟，该公司董事长。委托诉讼代理人：杜守敏，河南亚太人律师事务所律师。委托诉讼代理人：张素娜，河南亚太人律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：河南良明置业有限公司，住所地，住所地郑州市……