合同纠纷 （2019）粤0309民初6566号
裁判要旨
依法成立生效的合同，受到法律保护，双方当事人均应当按照诚实信用原则履行合同义务。 关于被告提出的原告加工技术达不到要求未交付合格模具的问题。 本案中，被告多次在原告处试模取样，并将问题反馈给原告，除2018年9月30日最后一次试模取样外，被告最晚在11日内均予以反馈。 对于2018年9月30日最后一次试模取样，被告主张于2018年10月向原告反馈了，但未提供证据证明，且原告不予认可，故本院不予认定。 现有证据表明，被告于2018年9月30日试模取样后未及时向原告反馈，直至2018年11月5日向原告发出终止合同的函，但是原告不认可提供的样品不合格并回函称可在7天内重新取出OK样品提供给被告并可先不收取费用配合被告预先投产小批量试产，并且被告未提供有效证据证明原告交付的样品不合格。 可见，被告未提供有效证据证明其主张的原告加工技术达不到要求未交付合格样品，应当承担举证不能的法律后果。 按照合同约定，原告应在被告签样并付款40%后,再履行模具完成送货的合同义务。 关于原告是否存在逾期完成开模和样品交付而构成违约的问题。 首先，被告之前一直未提出原告逾期违约的主张，直到2018年11月5日向原
摘要
深圳市宏晟发科技有限公司与江苏宏铭医疗科技股份有限公司合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省深圳市龙华区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0309民初6566号原告：深圳市宏晟发科技有限公司，住所地深圳市龙华新区大浪街道白云山新村远业工业区******，统一社会信用代码91440300311603095N。 法定代表人：刘进军，总经理。 委托诉讼代理人：方雨，广东财富东方律师事务所律师。 委托诉讼代理人：仇浩，广东财富东方律师事务所实习律师。 被告：江苏宏铭医疗科技股份有限公……