承揽合同纠纷 （2019）粤0784民初99号
裁判要旨
本案为承揽合同纠纷。 李华妹与创优工程部签订的《装修工程施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，合法有效，受法律保护，双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。 根据当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为：一、关于合同解除的问题。 无论是广东伟信工程项目管理有限公司出具的《建设工程造价咨询成果文件》，还是创优工程部制作的《结算单》，均显示涉案装修工程未完工，庭审时双方当事人对此事实也予确认。 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”的规定，本案中，因创优工程部未能在合同约定的工期内完成装修工程，且据庭审时创优工程部陈述，其自2018年11月23日后就已完全停工，竣工可谓遥遥无期，故李华妹可以依法解除双方签订的涉案《装修工程施工合同》。 涉案《装修工程施工合同》应当自2018年12月3日创优工程部签收《解除装修合同通知书》的邮件时解除。
摘要
李华妹与鹤山市沙坪创优设计装饰工程部、詹志锋承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省鹤山市人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0784民初99号原告(反诉被告)：李华妹，女，1970年7月2日出生，汉族，住广东省鹤山市。 委托诉讼代理人：李宝强，广东皓朗律师事务所律师。 被告（反诉原告）：鹤山市沙坪创优设计装饰工程部，经营场所：广东省鹤山市沙坪街道新华路**，注册号:440784600414457。 经营者：詹志锋。 委托诉讼代理人：张耀，女，该工程部员工。 委托诉讼代……