装饰装修合同纠纷 （2015）海南一中环民终字第13号

双方签订的《工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，且内容并未违反法律法规的规定，合同合法有效。本案争议焦点：1、是金冠公司违约，还是黄良全违约。2、黄良全应否支付金冠公司工程款及违约金，金冠公司是否支付黄良全垫付消防罚款、材料费、防漏材料费、收尾工程款及违约金。一、是金冠公司违约，还是黄良全违约问题。金冠公司承包黄良全的文昌维多利亚酒吧装修工程，合同约定工程2013年11月30日竣工交付。从查明事实看，金冠公司施工到2013年12月底，要求黄良全验收和结算，黄良全认为金冠公司收尾工程未完成，且由其派人施工并支付相应的材料费和工程费用，不同意验收。双方也未办理装修房屋交付手续。金冠公司主张是黄良全不按时付款造成工期延期，但从其提供的银行转账单看，该转账单体现付款共计3584900元，不是转账付款410万元（金冠公司主张黄良全已付410万元），转账单无法证明黄良全延期付款。故金冠公司存在违约行为，对逾期交付工程应承担违约责任。二、黄良全应否支付金冠公司工程款及违约金，金冠公司是否支付黄良全垫付消防罚款、材料费、防漏材料费、收尾工程款及违约金。本案中，金冠公司主张黄良全欠工程款50万元及

双方签订的《工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，且内容并未违反法律法规的规定，合同合法有效。本案争议焦点：1、是金冠公司违约，还是黄良全违约。2、黄良全应否支付金冠公司工程款及违约金，金冠公司是否支付黄良全垫付消防罚款、材料费、防漏材料费、收尾工程款及违约金。一、是金冠公司违约，还是黄良全违约问题。金冠公司承包黄良全的文昌维多利亚酒吧装修工程，合同约定工程2013年11月30日竣工交付。从查明事实看，金冠公司施工到2013年12月底，要求黄良全验收和结算，黄良全认为金冠公司收尾工程未完成，且由其派人施工并支付相应的材料费和工程费用，不同意验收。双方也未办理装修房屋交付手续。金冠公司主张是

海南省第一中级人民法院民 事 判 决 书（2015）海南一中环民终字第13号上诉人（原审本诉被告、原审反诉原告）：黄良全。委托代理人林祥。委托代理人黄镜澄。被上诉人（原审本诉原告、原审反诉被告）：琼海金冠装饰工程有限公司。法定代表人卢冠。委托代理人李学武。上诉人黄良全因与被上诉人琼海金冠装饰工程有限公司（以下简称金冠公司）装饰装修合同纠纷一案，不服海南省琼海市人民法院（2014）琼海民二初字第26……