买卖合同纠纷 （2021）粤18民终274号

本案系买卖合同纠纷。双方签订的《清远职业技术学院标准化考点二期建设采购合同》是双方的真实意思表示，内容合法有效，双方应恪守履行。清远职业技术学院已按合同约定向广东项中天项目管理有限公司支付了设备款55317元，但广东项中天项目管理有限公司并未提供证据证明其有在合同约定的时间交货，即广东项中天项目管理有限公司并未在2019年7月1日前向清远职业技术学院交付合同约定的仪器设备，广东项中天项目管理有限公司的行为已构成违约，根据合同第六条第2点：“逾期交货超过半个月的，清远职业技术学院有权终止合同”的约定，合同的解除条件已成就，清远职业技术学院可行使单方解除权，并且清远职业技术学院已邮寄《律师函》通知广东项中天项目管理有限公司，广东项中天项目管理有限公司自收到《律师函》之日为合同解除之日，因此，清远职业技术学院主张确认双方签订的《清远职业技术学院标准化考点二期建设采购合同》已于2020年1月8日解除的诉讼请求，符合合同约定及法律规定，一审法院予以支持。合同解除后，由于合同约定广东项中天项目管理有限公司的义务是交付仪器设备并进行安装调试，因此广东项中天项目管理有限公司已进行的部分线路铺设并不能实

本案系买卖合同纠纷。双方签订的《清远职业技术学院标准化考点二期建设采购合同》是双方的真实意思表示，内容合法有效，双方应恪守履行。清远职业技术学院已按合同约定向广东项中天项目管理有限公司支付了设备款55317元，但广东项中天项目管理有限公司并未提供证据证明其有在合同约定的时间交货，即广东项中天项目管理有限公司并未在2019年7月1日前向清远职业技术学院交付合同约定的仪器设备，广东项中天项目管理有限公司的行为已构成违约，根据合同第六条第2点：“逾期交货超过半个月的，清远职业技术学院有权终止合同”的约定，合同的解除条件已成就，清远职业技术学院可行使单方解除权，并且清远职业技术学院已邮寄《律师函》通知

广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤18民终274号上诉人（原审被告）：广东项中天项目管理有限公司（原广东开建智能科技有限公司）,住所地：广州市南沙区。法定代表人：劳某1。被上诉人（原审原告）：清远职业技术学院，住所地：清远市清城区。法定代表人：胡刚，该学院院长。委托诉讼代理人：罗健章，广东法行律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗洁文，广东法行律师事务所律师。上诉人广东项中天项目……