建设工程合同纠纷 （2021）冀10民终1433号

被告未在合同上盖章，不认可与原告之间有合同关系。但被告认可陶鹏飞系其公司员工，也认可陶鹏飞协助周晓松负责该项目工作，故法院对陶鹏飞签署的合同及结算汇总表的真实性予以确认。根据确认的证据，能够证实原告承包了被告分包的涉案工程，并入场施工的事实。原告主张涉案工程因被告原因无法继续施工，被告称因建设单位未取得规划许可证而造成停工。被告作为分包工程的发包方，其理由不足以抗辩原告要求支付工程款及损失的主张，故法院对被告的抗辩理由不予采信。原告根据结算汇总表结算要求被告支付工程款，因陶鹏飞只确认了其中工程量、零星用工、现场多余材料，对停工损失和管理人员工资未予确认，故法院对原告主张的安装工程价款52388.45元、现场多余的材料费用汇总15000元、临时用工26400元，共计93788.45元予以支持；原告主张停工损失费15000元、管理人员工资126400元，陶鹏飞未确认，原告亦未提供其他证据予以佐证，故法院不予支持。关于原告主张的利息，法院酌定以93788.45元为基数，按原告起诉时的全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（年利率3.85%）计算，自2019年1月31日（原告自认陶

被告未在合同上盖章，不认可与原告之间有合同关系。但被告认可陶鹏飞系其公司员工，也认可陶鹏飞协助周晓松负责该项目工作，故法院对陶鹏飞签署的合同及结算汇总表的真实性予以确认。根据确认的证据，能够证实原告承包了被告分包的涉案工程，并入场施工的事实。原告主张涉案工程因被告原因无法继续施工，被告称因建设单位未取得规划许可证而造成停工。被告作为分包工程的发包方，其理由不足以抗辩原告要求支付工程款及损失的主张，故法院对被告的抗辩理由不予采信。原告根据结算汇总表结算要求被告支付工程款，因陶鹏飞只确认了其中工程量、零星用工、现场多余材料，对停工损失和管理人员工资未予确认，故法院对原告主张的安装工程价款52388

河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀10民终1433号 上诉人（原审原告）：梁平，男，1963年6月28日出生，汉族，现住廊坊市。 委托诉讼代理人：周静，河北律靖律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：江苏欣竑成建设集团有限公司，住所地：江苏省海门市四甲镇惠民路239号，统一社会信用代码911310037454117874。 法定代表人：姜广平，该公司董事长。 委托诉讼代理……