（2014）营民一终字第1544号

原告红伟公司与被告奥大公司签订《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》，系双方真实意思表示，合法有效。被告奥大公司在原告红伟公司履行合同过程中，单方终止合同履行，属于违约行为，应承担违约责任。因营口经济技术开发区工作委员会已明确指出因停建合理补偿远大公司（隶属于被告奥大公司），故被告奥大公司应对原告红伟公司经济损失予以赔偿。因原告红伟公司在停工期间发生的设备租赁费、人工费用均系被告违约造成的损失，应由被告承担。但因被告已于2007年7月1日书面通知原告停止施工，而原告未提供相应证据证明在此之后发生的人工费用的必要性依据，故法院酌定人工费用计算至2007年7月29日，共计为272048元。原告主张的人工费用。对于原告主张的流动资金民间借贷利息主张按照月利率3%计算的请求，因该笔借款费用的发生系原告个人的经营行为，作为建设方的被告对承建单位（原告）工程资金来源没有承担的法定义务，故对该请求不予支持。但被告应向原告支付未按约定给付工程款的利息。原告虽然认为鉴定报告认定的数额较低，但依然认可该结论。被告对该报告有异议，申请补充鉴定，但鉴定部门在未交齐鉴定费用的前提下不同意补充鉴定，结

原告红伟公司与被告奥大公司签订《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》，系双方真实意思表示，合法有效。被告奥大公司在原告红伟公司履行合同过程中，单方终止合同履行，属于违约行为，应承担违约责任。因营口经济技术开发区工作委员会已明确指出因停建合理补偿远大公司（隶属于被告奥大公司），故被告奥大公司应对原告红伟公司经济损失予以赔偿。因原告红伟公司在停工期间发生的设备租赁费、人工费用均系被告违约造成的损失，应由被告承担。但因被告已于2007年7月1日书面通知原告停止施工，而原告未提供相应证据证明在此之后发生的人工费用的必要性依据，故法院酌定人工费用计算至2007年7月29日，共计为272048

辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）营民一终字第1544号上诉人（原审被告）：营口奥大房地产开发有限公司，住所地营口市。法定代表人：杨学瑞，该公司总经理。委托代理人：徐飞，男，该公司职工。被上诉人（原审原告）：辽宁红伟建筑工程有限公司，住所地营口市西市区扬名里54号。法定代表人：汪恒伟，该公司董事长。委托代理人：曲武昌，辽宁睿智律师事务所律师。上诉人营口奥大房地产开发有限公司诉被……