买卖合同纠纷 （2020）甘01民初549号

万源公司与西北电力甘肃工程公司均是独立的民事主体，双方于2016年6月25日签订的风力发电机组设备供货合同及同年11月23日双方合意对主机合同的变更，均是真实意见表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，均合法有效，合同双方应按照约定全面履行合同义务。万源公司按照约定的数量、型号将25台发电机组全部交付西北电力甘肃工程公司，完成预验收且并网发电，供货义务已完成。西北电力甘肃工程公司应按约定的付款期限支付货款，除合同约定延期支付的设备预验收款和质保金，其余款项均已到期，应予支付，即应支付到合同价款的75%，现到期货款中尚欠24752500元未支付，万源公司主张支付该款项并主张逾期利息的诉讼请求有事实和法律依据，应予支持。对于西北电力甘肃工程公司所提未达到支付条件的答辩意见，合同约定:“付款根据发包人主体设备付款结点支付，买方在收到项目发包人支付的款项7日内向卖方支付该款项，如发包人的原因买方未能按期支付设备款，则卖方交货时间根据延误同等时间顺延”。该约定只是将发包人的付款与买方付款进行关联，关联后果是将卖方交货时间顺延，并非将发包人的付款作为买方付款的前提条件，发包人是否付款并不直接

万源公司与西北电力甘肃工程公司均是独立的民事主体，双方于2016年6月25日签订的风力发电机组设备供货合同及同年11月23日双方合意对主机合同的变更，均是真实意见表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，均合法有效，合同双方应按照约定全面履行合同义务。万源公司按照约定的数量、型号将25台发电机组全部交付西北电力甘肃工程公司，完成预验收且并网发电，供货义务已完成。西北电力甘肃工程公司应按约定的付款期限支付货款，除合同约定延期支付的设备预验收款和质保金，其余款项均已到期，应予支付，即应支付到合同价款的75%，现到期货款中尚欠24752500元未支付，万源公司主张支付该款项并主张逾期利息的诉讼请

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）甘01民初549号原告（反诉被告）：北京万源工业有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区同济北路6号。破产管理人：北京金诚同达律师事务所。委托诉讼代理人：李倩玉，北京金诚同达律师事务所律师。委托诉讼代理人：郝琼，北京金诚同达律师事务所律师。被告（反诉原告）：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司，住所地甘肃省兰州市安宁区银安东路110号。……