建设工程施工合同纠纷 （2014）芜中民四终字第00087号

双方订立的关于2#、3#钢结构厂房的建设工程合同是双方当事人真实意思表示，应受法律保护。（一）本案诉争工程是否固定价问题。从双方合同约定来看，得力公司按图纸施工且承包施工的范围非常详细。除外项目明确具体，如设计变更或增减工程量，应予以签证，并考虑到材料价格的市场因素而相应增补金额8万元，合同造价计398万元。因此双方合同价款计价方式是固定价加签证。因而得力公司按照宁奇公司房产证面积要求宁奇公司增加给付工程款的请求理由不足，不能支持。（二）得力公司是否竣工而要继续施工问题。宁奇公司反诉要求得力公司将3#厂房九个大门，2个楼梯施工完毕。从双方合同约定内容来看，得力公司施工范围不包括门窗，2#厂房的大门是由得力公司施工，但属工程增加项目而另由双方签证；两个楼梯未做也是宁奇公司土建工程的地坪未施工而造成得力公司不能施工钢结构所致，责在宁奇公司。另外宁奇公司已对得力公司施工的2#、3#厂房办理了房产证书，如果得力公司工程未经施工验收和使用，其相关办证资料从何而来，且宁奇公司也未提供监理日志以证明工程未验收。（三）得力公司所建工程是否延期而应承担违约金问题。从双方合同约定的工程工期来看，原约定是在

双方订立的关于2#、3#钢结构厂房的建设工程合同是双方当事人真实意思表示，应受法律保护。（一）本案诉争工程是否固定价问题。从双方合同约定来看，得力公司按图纸施工且承包施工的范围非常详细。除外项目明确具体，如设计变更或增减工程量，应予以签证，并考虑到材料价格的市场因素而相应增补金额8万元，合同造价计398万元。因此双方合同价款计价方式是固定价加签证。因而得力公司按照宁奇公司房产证面积要求宁奇公司增加给付工程款的请求理由不足，不能支持。（二）得力公司是否竣工而要继续施工问题。宁奇公司反诉要求得力公司将3#厂房九个大门，2个楼梯施工完毕。从双方合同约定内容来看，得力公司施工范围不包括门窗，2#厂房的

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）芜中民四终字第00087号上诉人（原审被告、原审反诉原告）：芜湖市宁奇模具工业股份有限公司。组织机构代69282239-7。法定代表人：娄启刚，该公司董事长。委托代理人：孙海辉，江苏简文律师事务所律师。被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：芜湖市得力钢构有限责任公司。法定代表人：陈晓娟，该公司董事长。委托代理人：王世根，男，1970年6月25日出……