装饰装修合同纠纷 （2021）苏04民终159号

贾旭东和大地公司之间签订的《常州市住宅装饰装修工程施工合同》是合法、有效的。依法成立的合同，自成立时生效，对双方当事人均产生法律约束力，双方当事人应按照合同的约定全面履行自己的义务。贾旭东应当按照合同约定履行支付装修款项的义务，大地公司应当按照合同约定完成装修工程。贾旭东辩称对朱妙青签名的效力不认可，根据贾旭东与朱妙青的身份关系及装修房屋系婚房用途，对于贾旭东辩解意见，法院不予采纳。关于贾旭东主张大地公司履行赠送指定15件家具的诉讼请求，朱妙青在2019年12月30日微信回复“我们今天已经把家具订下来了”，大地公司辩称贾旭东已经自行放弃的主张，并未提交证据证明，法院不予采信，因此对于贾旭东的该项诉请，法院予以支持，大地公司应当按照约定向贾旭东赠送指定特价款家具15件(餐厅1餐桌4椅子共5件,客厅L形状1+2+3人(贵妃)沙发3件+茶几+客厅电视柜共5件,房间床+2床头柜+普通床垫+指定款成品电视柜共5件)；关于贾旭东主张赔偿延误费、合同违约费的诉讼请求，案涉合同约定工期为90天，根据工程延误证明及微信聊天记录，开工日期为2019年12月30日，扣除春节（2020年1月24日）至2020

贾旭东和大地公司之间签订的《常州市住宅装饰装修工程施工合同》是合法、有效的。依法成立的合同，自成立时生效，对双方当事人均产生法律约束力，双方当事人应按照合同的约定全面履行自己的义务。贾旭东应当按照合同约定履行支付装修款项的义务，大地公司应当按照合同约定完成装修工程。贾旭东辩称对朱妙青签名的效力不认可，根据贾旭东与朱妙青的身份关系及装修房屋系婚房用途，对于贾旭东辩解意见，法院不予采纳。关于贾旭东主张大地公司履行赠送指定15件家具的诉讼请求，朱妙青在2019年12月30日微信回复“我们今天已经把家具订下来了”，大地公司辩称贾旭东已经自行放弃的主张，并未提交证据证明，法院不予采信，因此对于贾旭东的该

江苏省常州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏04民终159号上诉人（原审被告、反诉原告）：常州大地装璜工程有限公司，住所地常州市天宁区晋陵北路**新天地商业广场****。法定代表人：顾宙峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘为帅，江苏常江律师事务所律师。委托诉讼代理人：沈霞，江苏常江律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：贾旭东，男，1966年3月13日出生，汉族，户籍地常州市天……