建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁08民终221号

本案涉案工程因双方就工程款的应否拨付等问题产生争议，致使施工停滞，现工期已过仍处于停工状态，致使合同目的不能实现，故合同应予解除。对于被告鸿祥公司主张的原告聚源公司应按照工程的实际造价支付工程款，因被告鸿祥公司并未提出反诉，故本案中不予处理，被告鸿祥公司可另行主张。综上所述，涉案工程因工程逾期致合同目的无法实现，现原告要求解除合同，故依法应予准许。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，判决：解除原告济宁市聚源物流有限公司与被告济宁鸿祥建筑工程有限公司于2016年3月3日签订的建设工程施工合同及补充协议书。案件受理费100元，由原告济宁市聚源物流有限公司负担。二审查明的事实与一审认定的事实相一致。本院认为，上诉人济宁鸿祥建筑工程有限公司主张涉案工程未能按期完工系被上诉人违约所致，不同意解除合同。从查明的事实来看，济宁鸿祥建筑工程有限公司与被上诉人济宁市聚源物流有限公司签订了涉案建设工程施工合同及补充协议书后，确实因工程款的拨付等问题产生了纠纷，导致涉案工程逾期至今尚未完工。在此情况下，被上诉人济宁市聚源物流有限公司提出解除涉案建设工程施工合同及补充协议书，符合《中华人民共和国合同

本案涉案工程因双方就工程款的应否拨付等问题产生争议，致使施工停滞，现工期已过仍处于停工状态，致使合同目的不能实现，故合同应予解除。对于被告鸿祥公司主张的原告聚源公司应按照工程的实际造价支付工程款，因被告鸿祥公司并未提出反诉，故本案中不予处理，被告鸿祥公司可另行主张。综上所述，涉案工程因工程逾期致合同目的无法实现，现原告要求解除合同，故依法应予准许。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，判决：解除原告济宁市聚源物流有限公司与被告济宁鸿祥建筑工程有限公司于2016年3月3日签订的建设工程施工合同及补充协议书。案件受理费100元，由原告济宁市聚源物流有限公司负担。二审查明的事实与一审认定的事

山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁08民终221号上诉人（原审被告）济宁鸿祥建筑工程有限公司，住所地济宁市高新区置城国际C座606号。法定代表人李森栋，总经理。委托诉讼代理人张心桂，男，1978年5月23日出生，汉族，公司职工，住山东省济宁市任城区。被上诉人（原审原告）济宁市聚源物流有限公司，住所地济宁经济开发区管委会501室。法定代表人胡鸿雁，总经理。委托诉讼代理人闫建军，……