建设工程施工合同纠纷 （2017）豫01民终18470号
裁判要旨
违反法律、行政法规的强制性规定的，合同无效。建设工程施工合同具有承包人未取得建筑施工企业资质情形的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。该案中，盛世宏达公司、赛力威公司签订的《郑州中牟汽车产业集聚区标准厂房6#地块2、4#楼项目工程总承包框架协议》系建设工程施工合同，盛世宏达公司将合同约定的施工项目（主体结构、二次结构、桩基、基础回填土）已于2013年完工。盛世宏达公司未取得建筑施工企业资质，承包赛力威公司的涉案工程，双方签订的建设工程施工合同应属无效合同。根据双方签订合同的内容及日期，该合同系双方在工程竣工后补签。虽双方均未提供证据证明工程已经竣工验收，但因赛力威公司已经实际使用涉案工程，故在涉案建设工程施工合同关系无效的情况下，盛世宏达公司可请求参照合同约定支付工程价款。按照双方合同约定，工程总价款为14044800元，双方当庭对此亦予以认可。赛力威公司称已
摘要
郑州赛力威实业有限公司、郑州盛世宏达企业管理有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫01民终18470号上诉人（原审被告、反诉原告）：郑州赛力威实业有限公司，住所地郑州市中牟县建设南路（中牟汽车工业园区）。法定代表人：夏金丽，总经理。委托诉讼代理人：龚晓忠、张向东，河南尤扬律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：郑州盛世宏达企业管理有限公司，住所地郑州市中牟县建设南路汽车后市场产业园。法定代表人：吴文，总经理。委托诉……