装饰装修合同纠纷 （2016）鄂12民终72号

合同当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务，应当承担继续履行或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。原告朱进春与被告谢亚光签订酒店施工承包合同是双方真实意思的表示，该合同合法有效，对合同双方均有约束力。原告朱进春按约定支付了合理的工程款，但被告却未将已收取的工程款尽数用于装修酒店工程，致使酒店装修工程因资金短缺而停工，直到合同竣工日期仍未复工。被告谢亚光的违约行为是引发本次纠纷的全部原因，对因此给原告朱进春造成的损失应承担全部赔偿责任。本案中，原告朱进春提出支付违约金和赔偿损失的诉求，一审法院认为，原告朱进春在本案中的实际损失为装修工程停工期间5个月（2014年11月至2015年4月）和继续合理装修工程期间2个月共计7个月的房租损失157500元（270000元／年÷12月×7个月=157500元）及被告多收取的工程款（540000－238154.59元－150000=151845.41元）和鉴定费损失5000元，三项合计314345.41元。依照《中华人民共和国合同

合同当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务，应当承担继续履行或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。原告朱进春与被告谢亚光签订酒店施工承包合同是双方真实意思的表示，该合同合法有效，对合同双方均有约束力。原告朱进春按约定支付了合理的工程款，但被告却未将已收取的工程款尽数用于装修酒店工程，致使酒店装修工程因资金短缺而停工，直到合同竣工日期仍未复工。被告谢亚光的违约行为是引发本次纠纷的全部原因，对因此给原告朱进春造成的损失应承担全部赔偿责任。本案中，原告朱进春提出支付违约金和赔偿损

湖北省咸宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂12民终72号上诉人（原审被告）：谢亚光，男，汉族，1990年11月30日出生，住湖北省宜都市。委托诉讼代理人：刘瑜，湖北宁华律师事务所律师，代理权限为特别授权。被上诉人（原审原告）：朱进春，女，汉族，1970年4月19日出生，现住咸宁市咸安区。委托诉讼代理人：张泽云，湖北海舟律师事务所律师，代理权限为一般代理。上诉人谢亚光因与被上诉人朱进春……