建设工程施工合同纠纷 （2016）粤01民终16965号

本案为建设工程施工合同纠纷。宏都公司、输变电公司双方签订的《欣荣宏·国际商贸城永久用电电力安装工程承包合同》，系双方当事人的真实意思表示，其内容无违反国家法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应严格按照合同约定履行义务。本案争议焦点为：输变电公司工期逾期是否构成违约，是否应承担违约责任的问题。一、宏都公司迟延提供施工图纸造成迟延开工，责任在于宏都公司。诉讼中，宏都公司提出，之所以确认2014年6月10日作为设计工作完成时间，是因为其与汇隽公司签订的《建设工程设计合同（二）》没有签订具体时间，对具体交付设计图纸的时间也无法立即明确，综合考虑同意以《工程竣工报告表》中的开工日期2014年6月10日作为设计图纸交付时间，而实际汇隽公司在2014年4月18日就已经完成设计图纸。且汇隽公司是输变电公司指定的设计公司，设计图纸是由汇隽公司直接提供给输变电公司，再由输变电公司提供给宏都公司，因此输变电公司在2014年4月18日即获得设计图纸。原审法院认为，根据宏都公司、输变电公司双方于2014年4月14日签订的《欣荣宏·国际商贸城永久用电电力安装工程承包合同》第二条“施工准备”的约定，在签订合

本案为建设工程施工合同纠纷。宏都公司、输变电公司双方签订的《欣荣宏·国际商贸城永久用电电力安装工程承包合同》，系双方当事人的真实意思表示，其内容无违反国家法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应严格按照合同约定履行义务。本案争议焦点为：输变电公司工期逾期是否构成违约，是否应承担违约责任的问题。一、宏都公司迟延提供施工图纸造成迟延开工，责任在于宏都公司。诉讼中，宏都公司提出，之所以确认2014年6月10日作为设计工作完成时间，是因为其与汇隽公司签订的《建设工程设计合同（二）》没有签订具体时间，对具体交付设计图纸的时间也无法立即明确，综合考虑同意以《工程竣工报告表》中的开工日期2014年6月

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）粤01民终16965号上诉人(原审原告)：广州市宏都房地产有限公司，住所地广东省广州市从化区,统一社会信用代码91440101679730674U。法定代表人：陈坛金，该公司执行董事。委托代理人：莫敏燕，该公司职员。委托代理人：黄宇浩，该公司职员。被上诉人(原审被告)：从化输变电工程有限公司，住所地广东省广州市从化区。法定代表人：张志刚。委托代……