买卖合同纠纷 （2018）粤18民终690号

本案是买卖合同纠纷。根据诉辩双方的意见，归纳本案争议的焦点问题主要是：本案的欠款389000元是否已到期付款。本案双方当事人所签订的《协议书》，约定“余款到封顶进度款到位付清”，并无约定具体明晰的付款时间，亦并无约定究竟是否需待全部工程封顶后才付款，因此双方才发生争议。现时的付款条件是否已经成就的问题，根据杨军、陈光明所反映的情况，该工程是在2015年2月5日正式开工，约定的工期为510天，目前已经封顶了54栋、55栋两栋楼房，承建商已经支付了200万元的款项，尚有其他工程未封顶完工，目前因承建商的原因已停工，据此，可知杨军、陈光明所做工程已有部分封顶完工，杨军、陈光明亦已经收到了一笔大额的工程款，数额已足以支付所拖欠谢资桥、胡才华的货款，杨军主张其已将收到的200万元用于支付工人工资，但并没有提供相关的证据佐证，涉案《协议书》即使按照杨军所陈述的签订时间亦已签订了一段较长的时间，且目前的工程已经停工，也远远超过了约定的工期，复工时间不确定，第三方的原因不应成为拒绝付款的理由，杨军主张涉案材料款应待工程全部封顶完工后再行支付，缺乏合理性，人为地为谢资桥、胡才华追讨货款设置了障碍，因此，

杨军、谢资桥买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷

广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤18民终690号上诉人（原审被告）：杨军，男，住贵州省沿河土家族自治县。委托代理人：莫凡，广东才畅律师事务所律师。委托代理人：刘金花，广东才畅律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：谢资桥，男，住湖南省资兴市。被上诉人（原审原告）：胡才华，男，汉族，住重庆市合川区。上述两被上诉人的共同委托代理人：廖再华，广东远大永恒律师事务所律师。原审被告：陈……