其他（资源） （2021）黔05行终24号

结合二审中各方当事人的意见，本案的争议焦点为：上诉人提出织金县自然资源局按照《建设工程造价咨询合同》第二十四条第三款第（1）项“甲方同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：（1）当工期超出甲方与施工方约定的合同工期之日起，按造价咨询人中标价除以施工合同工期按月支付超期费用给造价咨询人”约定的标准向其支付额外服务酬金3,066,666.67元的诉讼请求是否应当得到支持。根据上诉人与织金县自然资源局签订的《建设工程造价咨询合同》第二十四条第三款第（1）项“甲方同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：（1）当工期超出甲方与施工方约定的合同工期之日起，按造价咨询人中标价除以施工合同工期按月支付超期费用给造价咨询人”约定的内容可知，该条适用的前提是“工期超出甲方与施工方约定的合同工期”，但本案中，虽然织金县自然资源局就涉案项目五个标段首次与施工单位约定合同工期为90天，但工程开工日期和竣工日期均为“预计”日期，且结合本案证据显示，在项目施工过程中，因各种因素所致，织金县自然资源局与施工单位多次对案涉工程工期进行协商并签订补充协议予以调整、延长。鉴于织金县自然资源局与施

结合二审中各方当事人的意见，本案的争议焦点为：上诉人提出织金县自然资源局按照《建设工程造价咨询合同》第二十四条第三款第（1）项“甲方同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：（1）当工期超出甲方与施工方约定的合同工期之日起，按造价咨询人中标价除以施工合同工期按月支付超期费用给造价咨询人”约定的标准向其支付额外服务酬金3,066,666.67元的诉讼请求是否应当得到支持。根据上诉人与织金县自然资源局签订的《建设工程造价咨询合同》第二十四条第三款第（1）项“甲方同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：（1）当工期超出甲方与施工方约定的合同工期之日起，按造价咨询人中标价除以

贵州省毕节市中级人民法院行 政 判 决 书(2021)黔05行终24号上诉人（原审原告）湖北恒基建设工程项目管理有限公司。住所地：湖北省武汉市武昌区民主路**。法定代表人王海苏，系该公司经理。委托代理人（特别授权）韩鎏，湖北佳元律师事务所律师。委托代理人（特别授权）姜瑶，湖北佳元律师事务所律师。被上诉人（原审被告）织金县自然资源局。住所地：贵州省织金县金中路**/div>负责人张健，系该局局长。委……