劳务合同纠纷 （2018）青02民终98号
裁判要旨
我国民法通则规定民事活动遵循自愿原则，合同法也规定当事人依法享有自愿签订合同之权利。本案中，被告王志荣和被告青海拓隆建筑工程有限责任公司签订了建筑劳务分包合同，之后被告王志荣又将轻工转包给原告赵丰德，根据庭审情况表明被告青海拓隆建筑工程有限责任公司之项目负责人尕藏多杰知晓此事实后已予认可，并先后分两次给原告支付了部分劳务费，故双方存在劳务合同关系。被告代理人提出合同无效的理由不成立。被告尕藏多杰虽辩称当时是在逼迫情况下签字，但后来离开工地后，于2016年1月16日又再次支付部分劳务费，并在付款证明上签字写明尚欠3万元工资。故对原告诉求中要求被告给付所剩3万元劳务费的请求本院予以支持；至于原告要求被告给付误工费154080元的诉求，根据现有证据无法证明该诉讼主张成立，故原告的该部分诉讼请求证据不足，本院不予支持；至于原告要求支付逾期付款利息的诉求，本院认为，本案是因远立洋公司涉嫌犯罪当地政府发出停工通知而被迫停工的，本案被告无力改变这一事实而继续履行合同，并非恶意欠款。且原被告对利息无明确约定，原告虽对此有主张但未提供相应证据，故不予支持；另外原告诉求由三被告承担连带责任，本院认为，被告
摘要
赵丰德、青海拓隆建筑工程有限责任公司与尕藏多杰、王志荣劳务合同纠纷二审民事判决书 劳务合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省海东市中级人民法院民事判决书（2018）青02民终98号上诉人（原审原告）：赵丰德，男，汉族，1964年8月3日生，民和回族土族自治县。委托诉讼代理人：朱全杰，青海川口律师事务所律师。上诉人（原审被告）：青海拓隆建筑工程有限责任公司。住所地：化隆回族自治县。法定代表人：公保，系该公司董事长。委托诉讼代理人……